外包合同模板,外包合同被裁员有赔偿吗

外包合同模板，外包合同被裁员有赔偿吗

大家好，由投稿人乐辰南来为大家解答外包合同模板，外包合同被裁员有赔偿吗这个热门资讯。外包合同模板，外包合同被裁员有赔偿吗很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

外包合同属于什么合同

来源：找法网

通常情况下，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。那么工程承包协议书怎么写呢？接下来找法网小编就来为大家解答。

一、工程承包协议书怎么写

发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条　工程概况

1、工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

2、工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

3、工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

4、工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

第二条　工程期限

1、本工程合同总工期为＿＿＿天（日历天从开工之日算起）。

2、本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。

3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

第三条　工程合同总价

1、本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿＿元。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

（3）重大设计发生变更。

第四条　材料、设备供应

1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第＿＿办理。

2、材料、设备供应范围的划分和检验：

（1）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

（2）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。

第五条　工程质量和检查验收

1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。

3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

第六条　施工设计变更

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前＿＿天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

第七条　双方负责事项

1、发包方

（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

第八条　工程价款的支付与结算

1、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资的）＿＿％的预付款，计人民币＿＿＿万元。

2、发包方收到承包方工程进度月报后，必须在＿＿日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的＿＿％时，逐步按比例开始扣回预付款（或抵作工程进度款）。

第九条　违约责任与奖励规定

1、承包方的责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

第十条　争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第十一条　特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第十二条　附则

其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

发包方（盖章）：　承包方（盖章）：　鉴（公）证意见

地址：　地址：　经办人

法定代表人（签名）：　法定代表人（签名）：　鉴（公）证机关（章）

委托代理人（签名）：　委托代理人（签名）：

开户银行：　开户银行：

帐号：　帐号：

电话：　电话：

电挂：　电挂：

邮政编码：　邮政编码：

签约日期：　年　月　日

签约地点：＿＿＿＿＿

年　月　日

有效期限　至

年　月　日

，综上所述呢，我们可以了解到施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

外包合同范本通用版

外包合同模板

甲方（委托方）：

公司名称：____________

注册地址：____________

法定代表人：____________

联系电话：____________

乙方（承包方）：

公司名称：____________

注册地址：____________

法定代表人：____________

联系电话：____________

鉴于，甲方拟将部分业务外包给乙方进行承包，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条 合作内容

1.1 甲方委托乙方承担以下业务（具体业务描述）。

1.2 业务范围、工作要求等详细内容由双方另行商定，并签订相关协议。

第二条 合作期限

2.1 本合同自签订之日起生效，合作期限为____年。

2.2 合作期满前，如无特殊情况，双方应继续履行本合同。

第三条 报酬及支付方式

3.1 甲方应按照约定向乙方支付相应的报酬。

3.2 报酬支付方式为（具体支付方式）。

第四条 合作责任

4.1 乙方应按照约定的要求、标准和时间完成委托的业务，并保证服务质量。

4.2 甲方有权对乙方的工作进行监督和评估，提出改进建议。

第五条 保密义务

5.1 双方应对涉及合作内容的信息和资料保密，不得向第三方透露。

第六条 协议变更

6.1 本合同的任何变更须经双方书面确认后生效。

第七条 法律适用及争议解决

7.1 本合同适用中华人民共和国法律。

7.2 因履行本合同所产生的争议应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

甲方签字（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日

乙方签字（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日

以上内容为本外包合同的全部内容，双方均已仔细阅读并同意遵守。

外包合同究竟能不能签

甲方：

住所地：

法定代表人：

电话：

乙方（包工头）：

住址：

身份证号：

电话：

或乙方（公司）：

住所地：

法定代表人：

电话：

依照《中华人民共和国合同法》以及相关规定，甲、乙双方经平等自愿协商，签订本合同。

一、外包事项

1.甲方根据生产情况将【 】外包乙方，具体工作内容为【 】。

2. 甲方在业务外包给乙方时，向乙方通知劳务涉及到的工作性质、工作要求、人员素质等情况，乙方在接到甲方通知之日起【 】日内安排合适人员，为甲方提供服务。

3.乙方应自行组织人员完成相关服务，不得转包或分包给他人。

二、服务期限

劳务外包服务期限自本合同签订之日起至【】年【】月【】日止。

三、劳务费用

1.计费标准：按下列第【】种方式计费：

（1）每月【】元；

（2）计件付费。计件标准为：【】。

2.结算及付款时间：每月【】日前支付结算上月费用。

3.本条约定之劳务费用已包括乙方完成此次劳务的全部人工成本、设备成本、费用及报酬，是甲方向乙方支付的服务（承揽）成果的对价，为包干费用，乙方不得要求甲方另行支付其它任何费用。

4.乙方为完成本合同约定服务所发生的人员报酬、保险、福利、交通、食宿等费用均与甲方无关，乙方指派的服务人员与甲方不存在劳动关系。

5.乙方指定收款账号：【】

开户行：【】

户名：【】

四、双方权利和义务

1.乙方应自行聘用人员完成此次服务，乙方自行管理其工作人员，自行安排班次，自担风险，自负盈亏，自行以符合安全规范和技术规范的方式履行合同。

2.乙方人员提供劳务过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方自行负责，甲方对此不承担任何责任，如因此造成甲方对外进行赔偿，甲方有权全额向乙方索偿。

3.乙方应确保与派至甲方的人员建立劳动关系并签订劳动合同或者其他合法的用工关系。甲方与乙方及乙方人员之间不建立劳动关系、雇佣关系、劳务派遣关系或类似关系，乙方应向乙方人员进行说明。

4.乙方应遵照甲方的生产管理制度。甲方不对乙方指派人员进行管理。

5.乙方指派人员佩带甲方工牌和工作服等，仅为甲方统一对外形象及乙方指派员工出入方便只用，不得视为乙方指派员工与甲方存在劳动关系的依据。

6.因乙方指派人员所造成乙方外包工作岗位的空缺，乙方应自接到通知后【】个工作日内补齐。

7.乙方应按月向乙方人员足额支付劳动报酬（劳务费用），不得侵害乙方人员利益。

甲方有权对乙方人员的劳动报酬（劳务费用）发放等相关情况随时进行监督检查，并要求乙方提供相应材料。如发现乙方存在未向乙方人员正常结算劳动报酬（劳务费用）的情形，甲方有权暂停向乙方支付劳务费用或代表乙方向乙方人员支付劳动报酬（劳务费用）。

如甲方根据上款约定代表乙方向乙方人员支付劳动报酬（劳务费用），则甲方可从应向乙方支付的劳务费用中直接扣除。甲方代表乙方付款的行为不代表甲方与乙方人员之间建立劳务关系或任何关系。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，造成对方的损失，应予全部赔偿。损失赔偿的范围包括但不限于直接损失、间接损失、向客户或第三方支付的赔偿/违约金、所遭受的行政处罚、可预期利益的损失以及守约方为此而支出的律师费、保全担保费、调查费、公证费、诉讼与仲裁费用等。

2.甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的【】乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

3.乙方逾期提供服务的，每逾期一天，应按每月劳务费用的【】向甲方支付违约金，甲方有权直接从承包费用中扣除。乙方违反本合同约定或未提供符合甲方需求的劳务的，甲方有权要求乙方在合理期限内整改，乙方拒绝整改或届时未整改到位的，甲方有权解除本合同并无需支付劳务费用。

4.如乙方人员向甲方提起索赔，则乙方应负责解决并承担相应法律责任。无论何种原因，如导致甲方需要向乙方人员承担任何法律责任，乙方均负责向甲方进行赔偿，甲方有权从乙方的劳务费用中扣除相应损失。

六、通知和送达

1.本合同首部双方预留的联系地址和电话系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。本合同约定的送达地址的适用范围包括合同履行阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

2.任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已经入司法程序解决）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

七、争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

八、附则

1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字或盖章后成立并生效。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署时间： 年 月 日

附件：乙方指派人员名单

本人知悉本《劳务外包合同》内容，本人确认由乙方雇佣，与甲方不存在劳动关系。

【特别注意：让以上人员抄写上述内容，并签字确认】

外包合同和劳动合同的区别

在实践中，建筑工程事关人民群众的安全，千万不能马虎。且建筑工程涉及到的法律关系较多，合同一定要万无一失。如果私人之间要签订私人承包工程合同的，那么私人承包工程合同范本要怎么书写呢？阅读完以下找法网小编为您整理的内容，一定会对您有所帮助的。

　　一、私人承包工程合同范本

　　建筑户主：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工，为了明确工程内容及双方的责任，本着互相协作、紧密配合，分工负责的原则，特商定如下条款，共同遵守。

　　一、内容

　　（一）工程名称：私人住宅

　　（二）建筑面积：约1600平方米（按水平投影面积计算）。

　　（三）工程造价：约万元，经双方协商，每平方米造价（工钱）按人民币计算，工程全部完工后按水平投影面积计算，此工程总造价（工钱）乙方不包开发票。夹层按1/3层计算，窗飘板按上下计算，基础按一层计算。

　　（四）结构形式：框架结构。外墙前左贴砖（纸皮砖），后右水泥油抹光，内墙和天花板批档打粗。天面水泥油光面。铺地板及脚线、厨房、厕所贴瓷片到顶。捣制基础、楼面时，甲方需提供混凝土泵车抽浆至楼面，楼顶层的栏围墙0.9米（超出部分甲方负责）。

　　（五）承包范围：承包按本工程包工不包料，施工图纸的全部土建工程，不包排污管、铝窗及门制造安装、不包双飞及其它涂料；不包施工期间水电费；不包水电及防雷安装；不包大理石、水磨石及水池、天面防水层；不包灶台及外墙安全网、渣焊，不包排污、化粪池等工序。

　　二、承包方式：

　　（一）乙方只包工和施工的工具（机械和模板、顶撑、手排、竹排、脚手架）。

　　（二）如果甲方任何地方需要改动，超出部分由甲方自负。如确实要改动，应与乙方协商，额外补足工程款再行施工。

　　三、施工期限：本工程于年月日开工，年月逾期后的费用。

　　四、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、甲方负责办理报建手续，领取建筑施工许可证，搞好三通，并把电、水接到施工现场，安排并解决乙方人员的住处及水电等问题。

　　2、甲方必须派人到现场监督工程质量、进度及处理图纸及其它不详尽的问题。

　　3、在施工过程中，如遇到不能抗拒的自然灾害（如台风、水灾、龙卷风、地震等）造成的损失，均甲、乙双方分别负责；甲方损失由甲方负责，乙方损失由乙方负责。

　　（二）乙方责任：

　　乙方按施工图纸及国家现行的施工规范实行施工，做好施工过程的安全措施及责任。

　　五、工程付款方式：甲方预付3万元给乙方购买板，以后每完成一砼工程付1.5万元，完成每层红砖借支1万元，完成批档每层工钱借支5千元，每个月按工程进度付给90%给乙方，其余部分竣工验收后全部付清工程款，乙方负责施工过程的安全问题。

　　六、本合同从双方签字盖章之日起生效，工程竣工交付使用，此合同自动失效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同执行本合同。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　二、签定工程承包合同时要注意什么

　　1、工程承包内容方面要尽量写详细、全面：比如主体、内外抹灰、外墙贴砖、屋顶（保温、防水等事项），假如有图纸的话，要对承包的图纸内容进行说明，以免落项造成后期费用方面的矛盾。

　　2、工程承包价格要写明，如果是包死价要写明此价格中包括的内容，不包含的内容，如果是建筑面积单价承包要说明建筑面积的计算原则。

　　3、工程工期要在合同中体现（如果有必要将奖罚条款列入合同中）

　　4、特殊说明的：例如有自行采购的材料要写进合同中

　　总之，在签定合同时要将承包内容及承包范围内的价格写清楚，当然签定合同的价格要咨询当时的市场价格了。

　　三、工程劳务承包合同纠纷如何处理

　　1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。

　　这样的合同，根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理：如果劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定，请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格，劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的，将得不到法律支持，并且，还应承担相应的损失。

　　2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。

　　这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同，那么就要按照工程分包合同的权利义务，来重新确认双方的权利义务。

　　3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。

　　这种合同将被认定为无效。工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴，或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。

本文到此结束，希望本文外包合同模板，外包合同被裁员有赔偿吗对您有所帮助，欢迎收藏本网站。