建筑劳务合同范本简单版,建筑劳务合同范本文档下载免费

法律普法百科 编辑:俞宇华

建筑劳务合同范本简单版,建筑劳务合同范本文档下载免费

大家好,由投稿人俞宇华来为大家解答建筑劳务合同范本简单版,建筑劳务合同范本文档下载免费这个热门资讯。建筑劳务合同范本简单版,建筑劳务合同范本文档下载免费很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

建筑劳务合同范本通用版


住房和城乡建设部办公厅
人力资源社会保障部办公厅
关于印发《建筑工人简易劳动合同(示范文本)》的通知
建办市〔2022〕58号
各省、自治区住房和城乡建设厅、人力资源社会保障厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、人力资源社会保障局,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局、人力资源社会保障局:
为规范建筑用工管理,保障建筑工人合法权益,更好地为建筑企业和建筑工人签订劳动合同提供指导服务,住房和城乡建设部、人力资源社会保障部根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《保障农民工工资支付条例》等法律法规及有关政策规定,制定了《建筑工人简易劳动合同(示范文本)》。现印发给你们,供建筑企业和建筑工人签订劳动合同时参考。
附件:建筑工人简易劳动合同(示范文本)
住房和城乡建设部办公厅
人力资源社会保障部办公厅
2022年12月23日
(此件主动公开)
建筑工人简易劳动合同
(示范文本)

用人单位名称:(以下简称甲方)
统一社会信用代码:
法定代表人或负责人:
电话:
住所:
联系地址:
劳动者姓名:(以下简称乙方)
性别:
身份证号码:
电话:
联系地址:
劳动者紧急联系人信息
姓名:
电话:
联系地址:
与劳动者关系:
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建 筑法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《保障农民工工资支付条例》等有关法律 法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致订立本合同。

第一条 劳动合同的类别、期限、试用期

甲乙双方约定按以下第 种方式确定劳动合同期限:

1.1 以完成一定工作任务为期限:自 年 月 日起至 工作完成 之日止。

1.2 固定期限:合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止;乙方的试用期从 年 月 日至 年 月 日。

1.3 无固定期限:自 年 月 日起至依法解除、终止合同时止,乙方 的试用期为 个月。

第二条 工作岗位、工作地点、工作内容和工作时间

2.1 工作岗位 (工种) :

2.2 工作地点:
2.3 工作内容:
经双方协商一致后,甲方可对乙方的工作岗位、工作地点、工作内容进行调整,双 方应书面变更劳动合同,变更内容作为本合同附件。

2.4 选择本合同第 1.1 款的,工作完成标准为:
2.5 工作时间:甲方应依照法律法规规定,合理安排工作时间,保证乙方每周至少 休息一天。根据生产经营需要和乙方岗位实际情况,甲方可根据春节、农忙、天气等情 况,在保障乙方劳动安全和身体健康前提下,经依法协商,合理安排乙方工作时间和休 息时间。实行特殊工时制度的,应经人力资源社会保障部门审批后执行。

第三条 工资和支付方式

3.1 乙方工资由基本工资和绩效工资组成。甲方应通过施工总承包单位设立的农民 工工资专用账户,将工资直接发放给乙方。

3.2 基本工资:根据甲方的工资分配制度与乙方的工作岗位情况, 甲乙双方确定乙 方基本工资按以下第 项执行,甲方每月 日前足额支付:

(1)月基本工资: 元,不足一个月的,以乙方月工资除以 21.75 天得出的日 工资为基数,乘以乙方实际工作天数计算;

(2)日基本工资: 元;

(3)计件基本工资: 元(每平方米、立方米、米、吨、件、套......)。

3.3 绩效工资:

3.3.1 签订本合同时,在乙方对甲方安排其工作岗位的各项工作内容已有充分了解 的前提下,甲方对乙方的工作按照以下标准进行考核,并按月支付乙方的绩效工资:

(1)乙方完成甲方安排各项工作的质量效率情况;

(2)乙方遵守甲方制定的各项安全管理规定情况;

(3)乙方专业作业能力等级;

(4)其他,请注明:
3.3.2 绩效工资的计算方法和支付方式由甲乙双方根据工作岗位的要求另行约定, 作为本合同附件。

3.4 乙方在试用期期间的工资为每月 ( 日、件) 元。

3.5 在本合同有效期内,双方对劳动报酬重新约定的,应当采用书面方式并作为本 合同的附件。

第四条 甲方的权利和义务

4.1 甲方有权依照法律法规和本单位依法制定的相关规章制度,对乙方实施管理, 甲方应将相关规章制度告知乙方。

4.2 甲方应为乙方提供符合规定的劳动防护用品和其他劳动条件,办理好各项手续,并按照国家建筑施工安全生产的规定,在施工现场采取必要的安全措施,为乙方创 造安全工作环境。

4.3 甲方应按照有关法律法规规定对女职工进行劳动保护,不得要求女职工从事法 律法规禁止其从事的劳动。

4.4 甲方应按国家和当地政府的有关规定,对乙方因工负伤或患职业病给予相应待 遇。

4.5 甲方应按照规定为乙方创造岗位培训的条件,对乙方进行安全生产、职业技能、 遵纪守法、道德文明等方面的教育。乙方参加甲方安排的培训活动视同出勤,甲方不得 扣减乙方工资。

4.6 甲方应按规定为乙方办理社会保险,其中应由乙方个人缴纳的部分,由甲方代 扣代缴。甲方可按项目参加工伤保险。按规定应缴存住房公积金的,甲方应为乙方缴存。

4.7 甲方应对乙方的出勤、工作效率等情况做好记录,作为计算乙方工资的依据。

第五条 乙方的权利和义务

5.1 乙方应具备本合同工作岗位要求的技能,符合有关部门和甲方对工作岗位的要求,乙方应如实向甲方告知年龄、身体健康状况等可能影响从事本合同工作的情况。

5.2 乙方与甲方签订本合同时,如与其他单位存在劳动关系的应如实告知甲方,否 则甲方有权依法解除合同。

5.3 乙方应自觉遵守有关法律法规和甲方依法制定的规章制度,严格遵守安全操作 规程,服从甲方的管理,按实名制管理要求考勤,按时完成规定的工作数量,达到规定 的质量标准。

5.4 乙方应积极参加甲方安排的安全、技能等岗位培训活动,不断提高工作技能。

5.5 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的要求有权拒绝,乙方对危害生 命安全和身体健康的劳动条件,有权要求甲方改正或停止工作,并有权向有关部门检举 和投诉。

5.6 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。

5.7 乙方依法享有休息休假等各项劳动权益。

第六条 劳动纪律

6.1 乙方应遵守职业道德,遵守劳动安全卫生、生产工艺、工作规范和实名制管理 等方面的要求,爱护甲方的财产。

6.2 乙方违反劳动纪律,甲方可根据本单位依法制定的规章制度,给予相应处理, 直至依法解除本合同。

第七条 劳动合同的解除和终止

7.1 终止本合同,应当符合法律法规的相关规定。

7.2 甲乙双方协商一致,可解除本合同。

7.3 合同解除或终止前,甲方应结清乙方的工资。

7.4 任何一方单方解除本合同,应符合法律法规相关规定,并应提前通知对方。符合经济补偿条件的,甲方应按规定向乙方支付经济补偿。在甲方危及乙方人身自由和人 身安全的情况下,乙方有权立即解除劳动合同。

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因本合同发生劳动争议时,可按照法律法规的规定,进行协商、申请调解 或仲裁。不愿协商或者协商不成的,可向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁 决不服的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他

9.1 甲乙双方可根据实际情况约定的其他事项如下:
9.2 甲方的规章制度、考评标准及相应工种的职责范围作为本合同的附件,与本合 同具有同等法律效力。

9.3 本合同及附件一式 份,甲乙双方各执 份,自甲乙双方签字盖章之日起 生效。

甲方 (盖章):
法定代表人 (主要负责人):
或委托代理人 (签字或盖章):
年 月 日

乙方 (签印):
年 月 日
更多信息,长按|扫描二维码
关注©山东高法

来源:住建部官网、法商之家










紧急提醒:个人销售抗原试剂违法!这种情况下最高可判无期徒刑!

“阳过”变“阳康”,何时能返岗?指南来了


上班“阳了”,算工伤吗?

建筑劳务合同范本免费样本

建筑工程劳务合同

合同编号: XXX号

签订地点:

签订时间: 年 月

甲方:

乙方: XXXX

有限公司 按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成如下合同条款:

一、工程概况:

1、工程名称: XXXXX

2、建筑面积:XXXX

3、工程地点: XXXX

4、承包的范围及内容(应详细含主要辅助工序): 项目内混凝土浇筑、基础制模、钢筋绑扎、砖墙砌筑、水电安装等工程内所有劳务工作。

5、施工工期:自 年 月 日 至 年 月 日

由于业主或甲方原因造成工期延误的,乙方工期相应顺延;由于乙方原因延误工期的,甲方按乙方结算总额每天万分之三进行处罚,乙方并承担赔偿损失的责任。

6、劳务分包暂定价:XXXX 元

二、工程质量:

1、质量等级 合格 (优良/合格)。

2、质量标准:执行国家建筑安装工程施工验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准。

3、乙方必须按照标准、规范和设计要求及甲方的指令施工,由乙方原因导致的质量事故及返工、返修的,乙方承担一切责任及费用损失。

4、隐蔽工程验收由乙方提供自检报告,甲方进行验收,所有的隐蔽工程必须验收合格后,乙方方可进行下道工序的施工,否则一切责任由乙方承担。

5、乙方必须按照有关质量标准的文件制定质量控制标准,在施工过程中甲方有权按照本企业的质量管理奖罚标准对乙方进行奖罚。

6、乙方施工的工程质量低于本合同约定标准,甲方有权进行处罚 ,乙方负责无偿整改和返工,同时承担业主对甲方相应的罚款。

7、双方对工程质量有争议的,由双方共同委托有资质的法定检测机构进行检测评定,由责任方承担工程质量责任。乙方拒绝质量检测的,视为认可工程质量不合格,由乙方承担工程质量责任,赔偿甲方的损失。

8、乙方施工因质量未能满足本合同承诺,甲方有权单方解除合同。

三、甲方责任:

1、提供施工图及相关施工技术资料,在乙方需要的情形下提供工程地质和地下管线资料。

2、负责办理施工方面的相关手续及现场三通一平工作。

3、提供生产所需的大型机械、电器设备及部分刚需临时设施。

4、提供施工组织设计、图纸会审及施工技术交底和施工安全交底,对企业的质量管理奖罚标准进行交底,以及工程的定位复测,确定水准点与坐标控制点。

5、甲方负责协调与当地政府各职能部门的关系。

6、甲方按本合同约定确认乙方工作量,并按合同约定拔付工程进度款和工程结算款。

四、乙方责任:

1、严格遵守甲方各项规章制度,服从甲方管理人员现场管理及监督。

2、每月的15日向甲方提供次月材料计划(在甲方供料的情形下适用),每月的25日报月完成工程量。提供年、季度、月工程进度计划及相应的进度统计报表。

3、严格执行施工组织设计及甲方下达的施工计划,因乙方原因造成工期延误,乙方承担费用增加、工期延误的责任。

4、遵守当地政府相关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产管理等规定,乙方应当按规定办理有关手续并书面通知甲方。

5、乙方负责所施工工程的自检资料,试块制作及检验材料的现场取样。

6、乙方按照施工组织设计、进度计划组织施工。对隐蔽工程的验收,乙方应按照相关规范标准要求提前通知甲方做好验收准备。

7、组织专门班子(具体负责人 : / )配备满足施工技术、质量、安全等管理人员和相对稳定的技术工人,并在甲方的指导下,对所承建的施工工程技术、质量、进度、文明施工、安全生产等全面负责。

8、对已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护、保养工作,保护保养期间发生损坏的,乙方承担修复责任。

9、乙方向甲方签署《代发工资授权委托书》,见附件1

10、乙方每月10日前向甲方提供上月实名制管理的《考勤表》、《农民工工资发放表》(含有姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码、农民工认可的签名、项目负责人、项目经理签名等)。乙方应为务工人员办理实名制银行卡,通过甲方在当地设立的农民工工资专用账户(或由甲方直接根据乙方每月上报的工资发放表),将工资直接发放到务工人员本人账户上。每月工资发放不低于当地最低工资标准。甲方对乙方劳动用工实施监督管理,掌握现场用工、考勤、工资支付等情况,乙方应当予以配合。

五、安全生产、文明施工:

1、乙方必须严格按照相关规范标准及甲方的文明施工要求进行施工。(如需要的情形下)确保达到 / (市)级标准化工地,争创 / (省)级标准化工地。

2、甲方提供合格的安全设施和防护装置(纯劳务清包),由乙方负责安装和管理。

3、乙方必须严格贯彻落实国家有关安全生产和文明施工及环保等方面的法律、法规、标准及 / 市主管部门和甲方的各种管理制度,杜绝伤亡事故。如因乙方责任和原因发生的伤亡事故,损失费用由乙方承担;如果甲方先行承担损失费用的,甲方可以向乙方追偿。

4、乙方对甲方提供的安全设施应严格检查合格后方可使用,特殊工种应持证上岗,严禁使用不安全器具。

5、乙方应教育施工人员遵纪守法,不得有酗酒、赌博和其它违法乱纪的行为发生。

六、材料供应(该条款在甲方供料的情形下适用,乙方包工包料的情形下不适用):

1、工程材料在使用过程中,乙方如有人为浪费行为,甲方有权进行处罚,乙方并承担损失赔偿责任。

2、当发生图纸变更时,乙方在收到变更后一日内提出急用材料申请单。

3、因甲方材料供应不及时,机械不能正常使用造成的停工、误工,现场协商解决,甲方给予签证并顺延工期。

七、结算及付款方式:

1、本合同价款约定后,任何一方不得擅自变更。

2、工程施工期间每月以双方核定的监理验收合格的工程量为准,甲方向乙方按时支付工程款是以发包人及时向甲方支付本合同分包工程专项工程款为前提;当发包人该专项工程款暂不到位时,乙方不得因此延误工期,应配合甲方共同催讨该专项工程款;同时因发包人原因影响甲方向乙方付款时,乙方不得以任何形式上访,同时乙方不得以任何形式影响工程的正常施工或向甲方进行任何形式的索赔或者提起诉讼。分包人知晓发包方与甲方的总包合同中关于付款节点的约定,发包方支付甲方相应比例的工程款后,甲方同比例支付给乙方。工程未完工的、完工未经验收或验收不合格的,乙方无权要求甲方付清总工程款。

3、乙方应当在工程竣工验收合格后的28天内向甲方提出工程竣工结算申请,甲方在接到申请后28天内核定确认。

八、违约责任

1、因乙方的原因,未能依照本合同约定完成劳务,给甲方造成损失的,其损失由乙方承担。

2、因乙方施工质量问题,最终造成甲方工程质量问题,所发生的返工、返修等全部损失由乙方承担(包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费、差旅费、律师费及其他合理费用),同时甲方有权解除正在履行的合同。

九、其他约定:

1、乙方应先行垫付投标保证金 / 元、履约保证金 / 元(如有的情形下),先行支付该劳务工程相关的管理费、税金合计 / 元。

2、工程保修期执行国家规定,保修期满后甲方返还质保金。

3、对甲方的机械设备、周转材料,乙方如有毁损、丢失的,必须按价赔偿。

4、乙方不得将本劳务工程转包或分包,乙方转包或分包的,由其承担一切法律责任,给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿。

十、合同争议的解决方式及补充协议:

1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商未果,依法向合同签订地人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜,双方可以另行协商达成补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。本合同一式二份,双方各执一份。

十一、合同的生效与解除

1、本合同自双方公司法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同解除的条件:(1)、本合同履行完毕自行终止;(2)、如一方违约导致不能实现合同目的,另一方有单方解除权,一方接到另一方解除合同通知时解除。通知方式包括但不限于书面邮寄送达、电子传真、微信等,电子传真、微信发出后就视为一方接到另一方解除合同通知。

3、附件《代发工资授权委托书》《劳务合同委托书》与本合同具有同等法律效率。

甲方(签章):

乙方(签章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

授权代理人(签字):/

授权代理人(签字):

地址:

地址:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:


年 月 日 年 月 日



附件:1

代发工资授权委托书

XXXX有限公司:

我单位(XXXX建筑劳务有限公司)承包贵公司的XXXX工程项目,按照国家关于《农民工工资支付条例》的规定,为保证我承包的工程项目施工聘用的农民工和项目部管理服务人员足额全员支付(支付前提为我单位承包的工程按照工程承包合同约定的条款工程款支付到账)。

现委托贵公司代为支付我单位承包工程期间聘用的民工和管服人员工资,代为支付的工资款从我承包的工程款中等额扣除。贵公司只是代我单位支付聘用的民工和管服人员工资,该代为付款的行为,不代表本次代付工资的的民工和管服人员与贵公司存在劳动(劳务)关系及其他权利义务。

我单位委托贵公司代发上述人员工资,承诺我单位(本人)每月按时将施工班组出勤及应得工资报酬签字,属于民工及管服人员本人签字确认真实的工资表,并报送贵公司,并对其真实性负责。

我单位承诺:本委托工资支付所产生的一切风险和经济纠纷损失,由我单位全部承担。

附:2《代发工资明细表》

委托单位(盖章):

法定代表人(签字):

年 月 日




安全生产管理协议书


工程承包人: XXXX(以下称“甲方”)


专业分包人:XXXX (以下称“乙方”)


为加强施工现场的安全生产管理,落实各项工作责任制。确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。认真贯彻执行相关的标准、规范、法规、规程及相关的规章制度,经甲乙双方平等协商自愿签订本安全协议,共同遵守本安全协议各项条款。

一、工程概况

1、工程名称:XXXXXXX

2、工程地点: XXXX

3、分承包形式及范围: 项目内混凝土浇筑、基础制模、钢筋绑扎、砖墙砌筑、水电安装等工程内所有劳务工作。

二、安全管理目标

1、杜绝大小事故的发生,隐患整改率必须符合要求。

2、必须达到各项安全生产检查标准。

3、不发生重大安全伤亡事故。

三、双方责任

双方均应坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面按照国家、行业管理部门有关安全生产的法律法规、标准规范和甲方的安全管理制度,做好各自员工健康、安全、环保教育,严肃劳动、安全纪律,规范安全行为,做好各自健康、安全(含公共安全) 、环保工作检查,坚持项目健康安全环保的方针,不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

(一)甲方责任

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等,有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。对违反相关规范标准及规章制度的行为有行使经济处罚的权利。

1、 督促乙方按要求建立并完善职责范围内的安全管理档案资料。

2、 有权对乙方使用的临时设施、施工机具、安全防护用品进行检查和验收,对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品,有权要求禁止入场或拆除、更换。

3、 对乙方违章、违纪人员,有制止权、下达整改通知权、要求乙方承担违约金和直至清退出现场权。

(二)乙方责任

1、遵守工作时间,有事请假,不得擅离工作岗位。

2、热爱本职工作,工作积极性高,奉公守法,能吃苦耐劳。

3、努力学习安全技术知识,掌握各种安全技术措施,精通安全技术操作要求,执行并落实各项规章制度、管理标准。

4、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量安全操作程序,确保当天工完场清,责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。

5、严格执行相关的各项安全生产、文明施工的规范标准及规章制度。有权拒绝违章指挥,杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

6、坚决制止违章作业,按章办事,不徇私情。遇险情要停止作业,立即报告。

7、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须按规范系好安全带、穿防滑鞋,必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

8、积极参加安全活动,认真执行落实安全技术交底。不违章作业,服从安全人员的管理。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助,互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具,不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。

9、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

10、认真执行成品保护措施,严禁损坏污染成品。

11、讲究卫生,严禁在施工现场随地大小便。

12、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生,污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器,禁止私拉乱接电源线路。

13、乙方对所有进入本合同施工现场自己的员工需保证身体健康,与所雇佣人员签订劳动合同、为其购买工伤保险并支付保险费。禁止18岁以下和60岁以上、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员 (如违法犯罪人员) 入场作业。保证特殊工种施工人员 (包括电工、焊工、起重工、司索工、架子工等) 持有住建部颁发的特殊工种操作证,满足法规和甲方要求,并按甲方要求进行备案,经甲方同意后,方可上岗。队伍进场后,调出和调进人员要事先向甲方书面通报。

14、乙方人员进场前,应向甲方提供进场施工人员的花名册(按项目规定格式)、身份证、特种作业人员证件、三级教育培训材料、员工一年之内的健康体检报告、工伤保险证明材料等,以上资料必须加盖乙方公章。乙方主要管理人员 (特别是项目负责人和专职安全管理人员) 须有乙方的任命文件。乙方作业人员退场时,及时向甲方提出人员退场计划,并于退场次日之前提交书面的退场确认单。

15、遵守国家的法律、法规,不发生打架斗殴、赌博、流氓行为,进入施工现场作业前,必须先把身份证复印件交甲方备案,并且接受安全教育,否则不得进入现场施工。

16、严禁酒后上岗,如因有施工人员违章作业或违反相关规范标准及规章制度,由责任方承担责任。

17、乙方应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配备称职的专职安全管理人员,专职安全管理人员必须持有效证件,对乙方施工范围进行有效的安全监管,每日巡查作业面,涉及特殊作业及危险性较大作业的专职安全员必须全程旁站监督,专职安全员不得随意脱岗,违约将依据合同扣除当月安全员工资。

18、乙方对所雇佣人员负有全面管理、教育、培训的责任,对所属施工现场责任范围进行全面有效的安全管控,保护员工的生命和健康不受伤害, 同时承担因乙方原因导致发生事故而引起的责任与经济损失,包括人员伤亡的直接损失、间接损失以及因此造成工程财产的经济损失、善后处理的责任。

四、乙方的安全管理工作包括但不限于以下重点内容

1、组织做好三级安全教育、安全交底等工作,记录资料必须由双方签字。

2、 参加甲方组织的安全检查,负责对甲方整改通知单上提出的问题督促落实整改,直至隐患消除或得到有效控制,并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

3、 乙方自带的小型施工机械、施工机具、劳动防护用品、安全设施用品等,须至少提前一天报备甲方项目部,并按规定要求进行保养和维护。

4、 发生交叉作业时,在施工前,要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书,明确双方施工的顺序和保护措施并监督员工遵守协议约定。

5、 在动火作业、受限空间、夜间、高处、起重、格栅板安装和拆除、爆破、临电、脚手架、吊篮、挖掘等作业时,要采取有效的防护措施。

6、 组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员开展班前安全活动,活动主要内容包括:总结前一天的安全活动情况、介绍当天作业环境及可能存在的安全风险、当天主要工作内容及安全注意事项、检查作业人员劳动防护用品配戴和精神状况等情况。活动要有针对性,要有活动记录 (书面和影像)。

7、 不能在在建的建筑物内布置工人宿舍,男女不能混住,临时宿舍用电和消防应符合法规和甲方要求。

8、搭拆脚手架、特种设备、吊篮等危险性较大作业时,应使用有专业资质的单位和人员进行,配合甲方做好专项方案和安全技术交底,搭拆过程做好安全防护、安排专人监护。

9、 施工作业时应对现场的配电箱、防护栏杆、防护棚、安全网等安全设施进行保护不能随意移动和拆除。乙方在进行临边、洞口、井道等危险部位作业时,确认防护措施到位后施工,确保操作人员的安全。

10、 确保提供给作业人员的施工工具、设备、劳动防护用品等安全状况良好。

11、 对现场的临时用电、配电箱,要求做到“三相五线制”、“三级配电两级保护”、“一机一闸一箱一漏保”。

12、 乙方施工人员50人以下配一名兼职执证维修电工; 50人以上配一名专职执证维修电工。

五、乙方按本合同及下述约定的标准和范围(但专业承包业务范围内的各类安全防护措施,由专业分包人负责组织落实,相关费用包含在合同价款内) ,投入安全技术措施费用,全面做好安全防护工作。

1、 三级配电箱及附属用电设施。

2、 乙方员工个体劳动防护用品。

3、 乙方按甲方要求自建临时生产设施,包括仓库、加工厂、加工棚及附属防护设施。

4、施工范围内的消防器材。

5、施工范围内所用安全设施,如移动脚手架、安全绳、安全网等。

6、施工范围内文明施工的费用,包含垃圾存放设施、垃圾清运费用、材料标识牌等。

7、 其它乙方为加强自我安全防护采取的安全措施费用。

8、乙方自带、自备、自制的其他各类安全防护设备、设施等。

六、事故和不良行为记录处罚

1、由于乙方的直接或主要责任导致发生安全事故的,乙方除承担全部的事故处理费用外,甲方对乙方处以不少于30万元的经济处罚。

2、由于乙方的直接或主要原因造成甲方被认定具有不良行为记录的,依据对甲方造成的影响,给予乙方5-30万罚款 (不超过合同额10%但不少于5万)。

七、对于下列情况之一的,甲方给予罚款或者令其停止作业,情节特别严重的清退出施工现场。

1、严重违反安全操作规程,事故隐患严重直接危及他人生命安全的。

2、违章违纪,经教育指出后不整改者。

3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。



甲方:(盖章) 乙方:(盖章)



项目负责人: 项目负责人:


年 月 日 年 月 日













劳 务 合 同 委 托 书

XXXXX有限公司:

我公司已与贵公司签订的劳务施工服务合同,现委托:

项目劳务负责人XXX 、 现场负责。

授权的范围及权限、责任:

负责 XXXX工程项目施工中所有涉及的劳务分包合同内的事项(工程质量、安全、实名制工资管理)。现委托该同志接受贵方项目部管理。

附;劳务人员名单:


劳务单位:


年 月 日

附:受托人身份证复印件

建筑劳务合同范本2018

发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部

承包方(乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

1)、工程概况:

1、工程名称:xxxxxxxxxxxxx

2、工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、承包范围:xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程

2)、承包方式、取费标准:

1、承包方式:甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。

2、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以质检站验收资料为准。

3、合同单价

(1)工程量计算规则:按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积,以平方米计算,含超高费等。

(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻,含模板(16000㎡)木枋(400m3),含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费,人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。

(3)计时工如发生时单价为50元/工日,由项目开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%.

(4)本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。

(5)以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。

4、工作内容:

(1)测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点,其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点,清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。

(2)场内运输:木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。

3)、双方责任

(一)甲方

1、甲方驻工地代表: xxxxxxxxxxxxx

2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。

3、甲方负责提供塔吊、提升机,大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。

4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

5、及时组织钢管和扣件材料进场,负责搭设安全设施,指挥安全、质量、进度、施工技术,协调各种正常施工,指挥机械运转。

6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费,甲方按6度电/人,3吨水/人限制用电用水量,超额部分按市场价直接在工程款内扣除。

7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。

(二)乙方

1、乙方驻工地现场代表:(乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)

2、乙方必须持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。

5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施,由责任方承担自身安全防护措施。

6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料,乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。

7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方进场人员自带生活费。

9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。

4)、工期、质量、成品保护、安全文明施工

1、工期:按甲方现场合理编制的工期组织计划施工,按甲方计划材料进出场,每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量,最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者,按每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元/天罚款。

2、质量:该工程质量目标确保 武汉市优质工程 标准,乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准,人工费的合同单价按10%下浮。

3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2~5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~XX元的罚款。

5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。

6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

5)、工程结算与支付

1、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

2、人工费支付:

乙方施工的分项工程按节点付款,基础平±0.000付款一次,每六层结构付款一次,主体封顶付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70%,主体封顶支付总价款的85%,工程完工后一个月内办理结算,二个月付至90%,三个月付至100%.

若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。

3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。

6)、其他

1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,甲方一律不予调解,第一次打架罚款5000元,第二次打架罚款10000元或退场,,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。

4、结构内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。

5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8:2,即10000㎡的新模板,否则,甲方有权根据实际情况罚款5000~10000元(从履约金内扣除),且单价下浮10%.

6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款100元~XX元。

7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后,乙方必须做到工完场清。否则,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算中直接扣除。

8、模板封模前应将其内的杂物清理干净,以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100~1000元。

9、模板的接缝不应漏浆,否则每次罚款200元。

10、因乙方原因出现爆模,乙方除及时按技术规范处理外,甲方视具体情况对乙方罚款100~5000元。

11、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。

12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。

13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

7)、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,签字盖章后生效,结清人工费和材料费后失效。

8)、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

现场负责人: 现场负责人:

年 月 日 年 月 日

在我国的工程施工过程中,相关的当事人应按照我国的法律规定,办理这类相关的劳务合同的签订。保护自身和相关的施工人员的合法权益。在这类合同签订后,相关的当事人双方应按照合同内的条款进行办理,符合我国的建筑法律法规。

建筑劳务合同范本大全

工地上的钱难挣,更难分!老刘去年带钢筋班组干活,就因合同没写清‘按吨结还是按天结’,验收时和老板吵得差点动手,最后少拿了7万工钱!这年头,光会干活不行,还得会签合同,否则累死累活还得倒贴!

为啥总有扯不完的皮?

工资算法像谜语:合同上写‘按进度付款’,结果干到一半老板说‘进度太慢扣30%’!工人闹起来,警察来了都摇头。工伤责任踢皮球:工人摔骨折了,老板说‘人是包工头找的’,包工头说‘保险该公司买’,最后医药费全自己垫!说好干半年,仨月就变卦:老板突然要换人,没写违约金条款,班组直接撤场,留下烂摊子没人接!

这份合同范本为啥靠谱?
我们找了劳动局和干了20年的老包工头,把钢筋工、木工、架子工等班组的合同都扒了个遍,关键地方标得明明白白:

工资:写死‘每吨单价’‘每月25号发钱’,加班费按1.5倍算安全:公司买保险,摔伤住院公司先垫5万违约:老板提前赶人赔3万,班组撂挑子扣2万

这玩意儿比请律师便宜,比拍胸脯管用,聪明人早就备份了!

20份工程各班组劳务合同示范范本

班组承包合同范本(模板)


班组承包合同范本(脚手架)

班组承包合同范本(钢筋.钢筋接头)

建设工程合同纠纷处理与法律风险防控

以上就是建筑劳务合同范文,希望文章中的内容可以帮助到大家,这篇文章就为大家展示到这里啦。

本文到此结束,希望本文建筑劳务合同范本简单版,建筑劳务合同范本文档下载免费对您有所帮助,欢迎收藏本网站。

也许您对下面的内容还感兴趣: