工程指挥部可以与施工单位签订施工合同吗,施工单位挖到文物可以索赔费用吗

法律普法百科 编辑:汪艺华

一、工程指挥部可以与施工单位签订施工合同吗

建筑工程临时工合规签订须知:需以书面形式,经双方面对面确认。

相关法律明确,确立劳资关系,应签署书面劳动合同;未签署前,自用工开始后一个月内需签定。

在承包商授权许可的范围内,工程项目部有权对外签署合同。

二、施工单位挖到文物可以索赔费用吗

施工方在工程建设进程遭遇文物发掘事件时,原则上有权向其关联的政府部门要求对因发现文化遗产所带来的工期延误与额外费用进行补偿,但通常而言,利润索赔并不在此列。

依据现行的《标准化施工招标文件》,在施工过程中如发现文物、古迹及其他类似的人类遗留物、古生物化石、货币或其他珍稀物品,施工承包方可据此要求延长工期并得到相应的费用补偿,利润亦不在此索赔范围内。

进一步地说,如果施工方为文物发掘工作做出了实质性的贡献,他们甚至有权利尝试提出利润和管理费用的索赔请求。

需要特别指出的是,当文物发掘事件导致施工工期出现明显延期时,若被认定为“无法预见且不可避免”的不可抗力情形,施工承包方可能就无权向发包方索求因停工、待工等相关损失的赔偿。

三、施工单位不服审计单位报告怎么处理

1、建筑方如有异议,可诉诸民事诉讼或仲裁渠道,解决与承建方的结算纷争。

2、主张依据在于,虽合同明文规定以审计为准,但若有证据表明审计结果与实际情况不符,则可援引合同法中的公平原则,请求法院或仲裁机构对审计结果予以修正。

《中华人民共和国行政复议法》第二十一条行政复议期间具体行政行为不停止执行;但是,有下列情形之一的,可以停止执行:(一)被申请人认为需要停止执行的;(二)行政复议机关认为需要停止执行的;(三)申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的。

本站为您整理关于本文的法律热搜话题

工程指挥部能签订合同吗

工程指挥部方式

工程指挥部内设机构

工程指挥部存在什么弊端

工程指挥部职责

施工单位指挥部待遇好吗

工程指挥部办公室职责

工程指挥部方式

工程指挥部和项目部有什么区别

工程指挥部属于什么单位

施工单位挖到文物可以索赔费用吗合法吗

施工单位挖到文物可以索赔费用吗为什么

施工挖到文物如何赔偿

施工挖到文物怎么办

施工过程中挖到文物,项目怎么进行

施工挖到文物算不可抗力吗?

工地施工挖出文物归谁所有

施工挖出文物索赔工期

工地挖到文物

工地发现文物挖掘费用谁负责

来源:头条-施工单位不服审计单位报告怎么处理,施工单位迟迟不提供审计资料

也许您对下面的内容还感兴趣: