一、案情简介
2013年11月18日，A公司承建B公司办公楼工程，同日A公司某地分公司与李先生签订施工合同，约定将承建的部分工程交给李先生施工。因A公司未按照约定向李先生支付工程款，造成工程停工，李先生起诉要求A公司分公司及A公司连带支付工程款及逾期利息。
二、法院裁判
法院判决A公司向李先生支付工程款及逾期利息。
三、律师点评
洛阳建筑律师｜河南蓝锐律师事务所郭世斌律师答疑解惑：
争议焦点：分公司欠付工程，责任承担主体是谁？
第一、A分公司与李先生签订的《建设工程施工合同》，因李先生不具备建筑施工企业资质，依照《最高法关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项之规定，依法应认定为无效合同。
第二、关于工程款的支付，因A分公司拖延支付进度款而停工，且工程监理方出具情况说明证实李先生所施工的工程合格，故李先生有权向A公司主张给付工程款的，因A分公司不具有法人资格，依照《公司法》第十四条之规定，其民事责任应由A公司承担，故本案所涉工程款应由A公司支付给李先生。
四、法律依据
《最高法关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
《公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
声明：
本文河南蓝锐律师事务所原创，责编｜郭世斌，仅供大家学习和交流，若来源标注错误或侵犯到你的权利，烦请告知，我们将立即删除。
本站为您整理关于本文的法律热搜话题
●分公司欠工程款要起诉总公司吗
●分公司工程款总公司能收款吗
●分公司的工程款走总公司过吗
●建筑公司总公司有债务纠纷影响分公司吗
●总公司承包后由分公司施工,工程款总公司可否收取
●总公司工程款可以委托分公司收取吗
●分公司欠款总公司承担什么责任
●分公司欠总公司钱
●分公司工程款总公司能收款吗
●分公司的工程款可以汇入总公司吗?