投资合作协议书范本(最新版)，投资合作协议书范本免费
大家好，由投稿人庞一来为大家解答投资合作协议书范本(最新版)，投资合作协议书范本免费这个热门资讯。投资合作协议书范本(最新版)，投资合作协议书范本免费很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
投资合作协议书范本 二人
甲方：
乙方：
根据甲方与建设单位 签订的 工程《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），经甲乙双方对《施工合同》进行深入分析，鉴于甲方缺乏工程施工前期资金，双方同意，由甲方组建该工程施工项目部，由乙方筹措资金对该工程项目进行风险融资合作。为了进一步明确双方的权利、义务，经双方协商一致，签订本项目融资合作协议书。
一、工程基本情况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模及结构形式、层数：建筑面积 平方米， 结构， 。
4、承包范围： 。
5、承包方式：包工包料 。
6、工期： 天（总日历天数）。
7、工程总造价（不含养老保险费）：
合同价款金额（大写）： 人民币（小写￥ 元）。工程总造价以工程最终结算造价为准。
以上工程基本情况以甲方与建设单位签订的《施工合同》为准。
二、工程质量、安全文明施工目标
根据《施工合同》约定及甲方内部管理制度，本工程的工程质量、安全文明施工目标为：
1、工程质量：《施工合同》约定本工程的质量标准为 。甲方创优目标要求本工程的质量标准为： 。
2、现场安全文明施工：按《施工合同》约定条款履行。甲方创优目标要求本工程的安全文明施工标准为： 。
3、杜绝重大质量、安全事故，工伤频率控制在2‰以内。
4、环保目标：达到甲方《管理手册》要求。
5、计划生育及综合治理达到甲方有关管理要求。
三、合作方式
本协议为风险融资合作协议。
本工程由甲方严格按照国家法律法规及各级行政主管部门规定组建工程项目部，履行甲方与建设单位签订的《施工合同》所约定的内容。本工程所需前期资金、垫付工程进度款等所有资金由乙方筹措投入，确保《施工合同》履约在资金方面的需求。《施工合同》履约所得即建设单位所支付的工程款，在确保甲方按工程结算总造价 %收取管理费后，扣除工程成本和相关费用后的盈利全部作为乙方风险融资回报归乙方所有，如工程项目发生亏损，则亏损由乙方承担。
根据政府主管部门有关文件规定，养老保险（劳保费）从工程结算造价中扣除，由甲方收取使用。
本工程的“工程成本及相关费用”包括以下内容：
1、工程直接费中的“直接工程费”、“措施费”、规费中的“工程排污费”等费用，以上费用以《施工合同》履行过程中实际发生额为准。
2、项目部管理人员在《施工合同》履行期间报酬，以及项目部在履行管理职责过程中所发生的费用，该部分费用乙方有权参与控制。
3、履行《施工合同》应缴纳的税金，各项政府管理部门收费列入工程成本。
4、营业税、城建税、教育费附加、防洪费等税费，列入工程成本及相关费用中。
5、质量、安全押金按合同造价0.2%的收取、返还按甲方《质量安全奖惩办法》执行。
6、本协议附属条款所约定的对工程质量、安全文明施工、工期、进度等奖惩列入工程成本，核算办法按附属条款的约定进行。
7、在施工过程中发生的，经甲乙双方认可进入工程成本的其它费用，如项目办公费、交通差旅费、保险费、财务费等。
四、甲方的权利和义务
1、甲方应严格按照法律法规及建设行政主管部门的规定组建本工程的项目经理部，督促项目部严格按甲方有关规定及国家有关标准、规范实施项目管理。
2、与本工程《施工合同》实施有关的各种合同，如材料采购、劳务分包、工程分包等合同应由甲方（或项目部）与供应方签订，甲方不对非甲方对外签订的任何合同承担责任。
3、在《施工合同》履行过程中负责与建设单位协商、协议，就工程履约相关事项与建设单位达成工程洽商、变更的书面协议或文件，乙方对协议或文件的不同意见甲方有义务与建设单位协商，力争有利于工程成本的条款。
4、乙方融资资金不能满足施工需要，有可能导致《施工合同》根本性违约或可能导致工程亏损额较大，甲方有权通知乙方在合理期限内补充足够资金。乙方不能按期履行的，甲方有权解除本协议，另行组织资金进场施工，由乙方承担违约责任。
5、负责组织图纸会审，审批并指导项目部编制施工组织设计。负责对工程项目的施工方案、施工工艺、工程质量、安全生产、文明施工、形象进度、资金使用、劳务使用、人事安排等进行检查和监督管理。
6、督促项目部搞好现场文明施工、安全生产工作，进行经济、技术、安全、质量监督指导。参加隐蔽工程验收、竣工验收。
提供的有关技术书籍、资料表格等，按项目部实际领取数量收取工本费并列入工程成本。
7、编制工程预、结算书，办理签证、变更等结算资料。甲方按有关规定计取预、结算编制费用并列入工程成本。
及时审核已完工程量及各种技术、经济、成本报表，控制并审批乙方使用资金。会同乙方共同对项目承包结果进行审计。
五、乙方的权利和义务
1、严格履行本协议书，及时组织资金满足工程施工工作对资金的需求，工程施工完毕，根据本协议约定享有融资回报或承担工程亏损。如因乙方资金不到位，影响了《施工合同》的履行给甲方造成经济损失的，就该损失对甲方承担违约责任。
2、有权对项目部工作进行监督和提出意见、建议。当项目部工作人员业务水平或工作责任心不能满足工程施工需要，有可能对《施工合同》的履行或工程成本造成不利影响时，有权要求甲方更换项目部工作人员。
3、对与本《施工合同》实施有关的各种合同，如材料采购、劳务分包、工程分包等合同，乙方有权在签订这些合同时对合同对方的资信、合同价格等影响《施工合同》履约、成本的因素提出合理意见。
4、协助甲方与建设单位协商、协议，对就工程履约相关事项与建设单位达成工程洽商、变更的书面协议或文件。协助甲方及时与建设单位办理各种施工记录、技术文件、工程签证等手续。
5、负责协助甲方向建设单位催收工程款，及时与建设单位办理工程款（进度款）结算，在建设单位工程款不到位的情况下不得向甲方提出付款要求。
6、有权参与对项目部的各项开支和影响工程成本的各项因素进行管理，但不得影响甲方和项目部按照国家、各级行政主管部门及甲方有关管理规定对《施工合同》履约和施工管理的必要投入。
7、乙方有权聘用临时人员参与项目辅助工作，但乙方聘用人员不得以甲方名义对外发生任何经济往来。
六、兑 现
1、工程竣工验收合格后，乙方、项目部及时与甲方相关部门对清账目，办理完各项财务报账手续。工程结算结果出来后，甲乙双方办理内部财务结算，在结清项目债权债务后，根据工程尾款收取情况（不含保修金）进行兑现。工程保修金在工程保修期满后结算兑现。
2、在办理完内部财务结算之前，乙方不得提前抽出项目前期投入的资金。
3、工程发生亏损，在乙方前期投入资金不足以弥补亏损时，乙方对此亏损债务承担无限连带责任。
七、其它条款
1、本协议根据我国现行法律有关民间借贷融资的有关规定制定并实施，如履行过程中国家有关规定变化，按变化后的规定执行或双方共同协商按变化后的规定对本协议进行相应变更。
2、本协议仅为甲乙双方的融资合作协议，不作为乙方向任何他方发生经济往来的依据，如乙方向任何他方借款、签订协议或赊购材料、物品的行为均与甲方无关，因此发生权利义务纠纷均由乙方自行解决。
3、合同的生效和终止
合同生效时间：双方签字或盖章之日起生效。
合同终止时间：双方履行合同完毕，合同终止。
4、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。
5、协议书附件：
（1） 工程项目融资合作协议书附属条款。
（2）甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及有关工程洽商、变更等书面协议或文件。
（3）甲方公司的《项目承包管理办法》、《质量安全奖惩办法》及有关工程项目管理规定。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
负责人（签字）： 身份证号码（附身份证复印件）：
年 月 日 年 月 日
投资合作协议书范本完整版
甲方：
姓名：__________
身份证号：__________
联系地址：__________
联系电话：__________
乙方：
姓名：__________
身份证号：__________
联系地址：__________
联系电话：__________
丙方：
公司名称：__________
统一社会信用代码：__________
法定代表人：__________
联系地址：__________
联系电话：__________
鉴于甲、乙、丙三方均有意在[具体行业/领域]开展合作经营，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：
一、合作项目项目名称：[具体项目名称]项目内容：三方共同投资、经营[详细描述项目业务范围，如餐饮服务、产品销售、技术开发等]二、合作期限本合作经营期限自______年____月____日起至______年____月____日止。合作期满前，三方如无异议，则自动延续[X]年。
三、出资方式及比例甲方：以货币方式出资人民币______元，占合作项目总出资的______%。乙方：以[具体出资方式，如设备、技术等]作价人民币______元出资，占合作项目总出资的______%。丙方：以货币方式出资人民币______元，占合作项目总出资的______%。三方应在本协议签订后[具体时间]内，将各自出资足额存入三方共同指定的银行账户。
四、利润分配与亏损承担利润分配：合作项目产生的利润，在扣除各项税费、成本及预留发展基金后，按照三方的出资比例进行分配。每年分配一次，具体分配时间为每年的[具体时间]。亏损承担：如合作项目出现亏损，三方按照出资比例共同承担。任何一方不得以任何理由拒绝承担其应承担的亏损份额。五、各方权利与义务（一）甲方权利与义务权利按照出资比例享有合作项目的利润分配权。对合作项目的经营状况、财务状况有知情权和监督权。有权参与合作项目的重大决策。义务按照本协议的约定及时足额出资。积极参与合作项目的经营管理，为项目的发展提供必要的支持和协助。保守合作项目的商业秘密。（二）乙方权利与义务权利同甲方权利。对其投入的设备、技术等享有相应的权益。义务确保所投入的设备、技术等合法有效，不存在任何权利瑕疵。负责设备、技术的维护和更新，保证其正常运行和使用。积极配合合作项目的经营管理，提供必要的技术支持和培训。（三）丙方权利与义务权利同甲方权利。利用自身的资源和优势，为合作项目拓展市场和业务。义务按照本协议的约定及时足额出资。负责合作项目的市场推广、客户关系维护等工作。定期向甲、乙双方通报市场动态和业务进展情况。六、合作经营管理三方共同成立合作项目管理委员会，作为合作项目的最高决策机构。管理委员会由三方各委派[X]名代表组成，负责合作项目的重大决策、经营管理等事宜。管理委员会实行民主集中制原则，重大事项须经三分之二以上代表同意方可通过。合作项目设总经理一名，由[具体委派方]委派，负责合作项目的日常经营管理工作。总经理对管理委员会负责，定期向管理委员会报告工作。七、财务管理合作项目设立独立的银行账户，由三方共同监管。合作项目的财务收支实行严格的审批制度，所有费用支出须经总经理审核，管理委员会批准后方可报销。合作项目每月进行一次财务核算，每季度进行一次财务审计，并向三方提供财务报表和审计报告。八、保密条款三方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。
九、违约责任若任何一方未按照本协议的约定履行出资义务，每逾期一日，应按照未出资金额的[X%]向其他方支付违约金。逾期超过[X]日的，其他方有权解除本协议，并要求违约方承担因此造成的损失。若任何一方违反本协议的其他约定，应向其他方支付违约金人民币______元，并赔偿因此给其他方造成的损失。十、争议解决如三方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他条款本协议自三方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________
签订日期：______年____月____日
乙方（签字）：__________
签订日期：______年____月____日
丙方（盖章）：__________
法定代表人（签字）：__________
签订日期：______年____月____日
投资合作协议书范本(标准版)
股票投资合作是金融市场中常见的模式，其中固定收益类合作因收益稳定而受到投资者青睐。然而，此类协议若条款设计不当，可能引发法律纠纷。本文结合案例，分析该类合同的法律风险，并提出防范建议。
一、典型案例分析
案例1：固定收益未兑现，乙方起诉甲方案
案情简介：
A（甲方）与B（乙方）签订股票投资合作协议，约定B出资，A提供投资建议，B享有固定年化收益（6%-10%），超额收益按比例分成。后因市场下跌，B未能获得固定收益，遂起诉A要求赔偿。
法院判决：
法院认为，协议约定甲方不承担投资风险，且固定收益来源于投资收益，并非刚性兑付条款，因此B的诉求被驳回。但法院指出，若协议被认定为“借贷关系”，则固定收益可能被认定为利息，超出法定利率部分无效。
案例2：亏损超15%，乙方强行平仓引发纠纷
案情简介：
C（甲方）与D（乙方）合作炒股，约定亏损达15%时乙方可平仓止损。后市场暴跌，D未通知C即卖出股票，C认为D未按约定操作，要求赔偿。
法院判决：
法院认定协议未明确“乙方平仓是否需要提前通知”，故D有权自主决策，不构成违约。但法官建议类似协议应明确平仓的具体条件和程序，避免争议。
二、主要法律风险分析
1. 合同性质认定风险
可能被认定为借贷合同：若协议约定“固定收益+不担风险”，可能被法院视为民间借贷，超出LPR四倍的利息不受保护。
委托理财合同风险：若甲方提供投资建议并分成，可能构成委托理财关系，甲方需具备相应资质，否则合同可能无效。
2. 固定收益条款的效力问题
若市场亏损导致乙方无法获得固定收益，乙方可能主张条款无效。法院可能认定该约定属于“保底条款”，在委托理财合同中无效（参考《九民纪要》第92条）。
3. 止损与平仓条款的模糊性
协议未明确乙方平仓的操作流程（如是否需甲方同意、是否需提前通知），易引发争议。
4. 税务与合规风险
甲方收益若被认定为“劳务报酬”或“投资收益”，税务处理不同，可能涉及逃税风险。
若甲方无证券投资咨询资质，可能被认定为非法荐股，面临行政处罚。
三、风险防范建议
1. 明确合同性质，避免借贷嫌疑
在协议中强调“合作投资”属性，避免使用“固定回报”“保本”等表述，可改为“预期收益”。
注明收益分配基于实际盈利，避免刚性兑付条款。
2. 细化止损与平仓机制
明确亏损达到一定比例时的具体操作（如乙方需提前24小时通知甲方再平仓）。
约定极端情况（如股票跌停）下的处理方式。
3. 合规性审查
确保甲方不涉及非法荐股，可注明“建议仅供参考，乙方自主决策”。
若甲方为专业机构，需具备相应资质（如基金从业资格、投顾牌照）。
4. 税务条款明确化
约定收益分配的税费承担方（如“甲方收益为税后金额”）。
5. 争议解决机制优化
约定仲裁条款（如“提交XX仲裁委员会”），避免诉讼周期过长。
四、结论
股票投资合作协议的法律风险主要集中在合同性质认定、收益条款效力及操作细节等方面。通过优化条款设计、明确各方权责、确保合规性，可有效降低法律风险。建议投资者在签署前咨询专业律师，避免陷入纠纷。
投资合作协议书范本简单版
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
丙方： 孟光远 身份证号码：
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，各方签署本合伙协议，合作经营工程项目。各方已充分知悉相关的风险与责任，并就相关事宜订立本协议如下：
第一条 项目内容
1、名称：
2、范围：
3、地址：
第二条 合作方式
1、出资方式、类型、占比
合伙人姓名 | 类型 | 出资方式 （货币/无形资产） | 出资额（万元） | 占出资 总额比例 |
甲方 | 合伙人 | 资金 | 万元 | 80% |
乙方 | 合伙人 | 资金 | 万元 | 10% |
丙方 | 管理人员 | 现金 | 万元 | 10% |
2、上述投资现金资金于本协议签订后3日内支付到账户（户名： 账户： 开户行： ），后期均以上述账户结算，各方均以认可。
3、因经营需求等原因需要再追加投入的，由按股权比例追加投资。
4、期间，丙方按照出资比例领取工资，甲方乙方按照出资比例分红。
第三条 各方的职责
1、甲方负责投资，不参与经营，但是对合作事项具有决定权。
2、乙方负责商务。
3、丙方负责管理。
第四条 退出、出资的转让
经营期限内，有下列情形之一时，可以退出：
1、经其他人同意退出；
2、发生难以继续参加项目的事由；
擅自退出给对方造成损失的，应当赔偿损失。
（三）出资的转让。
转让股权的，经一方股东同意，另一方股东可进行股权转让，此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权。若拟将股份转让予第三方的，第三方的资金、管理能力等条件不得低于转让方，且应另行征得未转让方的同意，否则需要承担违约责任。
第五条 事务执行
期间，发生的销售方面的交易行为，及时通报给其他人。如果私自交易，如有特殊情况，需提前告知其他人，否则按单方自愿退出处理，后期不享有任何股权分红。
第六条 违约责任。
1、未按本协议出资的，应当赔偿由此给其他人造成的损失。
2、未经其他人同意而转让其财产份额的，可按退出处理，转让人应赔偿其他人因此造成的损失。
3、期间，如因侵吞公款、私自经营竞争业务、私下交易等方式造成损害的，违约方按单方自愿退出处理，后期不享有任何股权分红。
第七条 争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议，可向签署地管辖人民法院起诉。
第八条 其他
1、经协商一致，可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充。修改后的内容为准。
2、本协议不是合伙协议，丙方不是合伙人，只是负责管理。
3、本合同一式 叁 份，各执壹份。
4、本合同经各方签名后生效。
（签章）：
签署时间： 年 月 日
本文到此结束，希望本文投资合作协议书范本(最新版)，投资合作协议书范本免费对您有所帮助，欢迎收藏本网站。