商品房预售买卖产生纠纷怎么办,商品房预售过程中购房人的法律风险

法律普法百科 编辑：穆宸辰

商品房预售买卖产生纠纷怎么办,2013年3月23日，某业主与某房地产公司签署《广州市商品房买卖合同（预售）》，购买该公司开发的某小区商品房。合同明确约定了交楼条件为工程验收合格，取得了《建设工程质量监督报告》和规划、消防、人防、环保等部门文

2013年3月23日，某业主与某房地产公司签署《广州市商品房买卖合同（预售）》，购买该公司开发的某小区商品房。合同明确约定了交楼条件为工程验收合格，取得了《建设工程质量监督报告》和规划、消防、人防、环保等部门文件，并满足永久通水、通电、通气及通邮的必要居住条件；房屋交付时间为2013年12月31日。同日，该房地产公司和业主签署了《补充协议》，约定如果开发商已经办理了永久用电的申请，但因为市政供电能力不足使交付业主的涉案房屋无法取得永久用电时，业主不能主张任何权利。经增城法院审理查明，涉案房屋于2010年11月前已通水，2013年11月20日通气，2013年12月31日通邮，2014年3月28日取得工程竣工验收备案表，但是直至业主起诉时，涉案房屋仍不具备永久用电的居住条件。也就是说，该房地产公司交房时并不完全具备上述“四通”条件。业主起诉要求房地产公司承担违约责任，该公司抗辩认为补充协议已经明确约定，业主不能因为用电问题主张权利。　　判决结果：增城法院判决房地产公司承担违约责任，应当向业主支付延期交付房屋的违约金。房地产公司不服上诉，广州市中级人民法院二审维持增城法院判决。　　裁判理由：本案重要的争议点为房地产公司是否因补充协议的约定而免责。房地产公司作为房地产开发企业，在签署合同时候理应考虑房屋在交付时候能否具备永久用电的居住条件，但该公司却将涉案房屋不能具备永久用电的开发风险通过补充协议的形式转嫁给业主，明显是规避开发风险。且业主即使签署了补充协议，补充协议是对将来不确定的用电情况的描述，并不代表业主就已经知悉涉案房屋可能存在无永久用电使用的情形，也不能确认业主明确接受了不具备永久用电的交房条件。因此，某房地产公司的抗辩不能成立，仍需承担延期交楼的违约责任。

本站为您整理关于本文的法律热搜话题

●商品房预售买卖合同纠纷

●商品房预售合同纠纷属于什么案由

●商品房预售合同纠纷管辖依据

●商品房预售合同纠纷的管辖法院

●商品房预售过程中购房人的法律风险

●商品房预售问题有

●预售房买卖合同纠纷案例

●商品房买卖预售合同有什么法律效益

●商品房预售合同纠纷属于什么案由

●商品房预售合同纠纷案由

标签：商品房预售纠纷
本文地址：http://www.lawspufa.dfyuhang.com/k4zp71kk.html
喜欢的

也许您对下面的内容还感兴趣：