一、案情简介
2007年1月8日，A公司与B 建设公司签订了一份《建设工程施工合同》，约定由B 建设公司承建A公司开发的工程商住楼。合合同价款为499元/㎡×实际建筑面积，项目经理为刘先生。本合同价款采用固定价格合同方式确定，工程采用包工包料，按499元/㎡造价，风险一次性包死，政策性及其它因素的影响不再调整。
2011年1月27日，刘先生与B公司签订《内部经营管理承包合同书》，约定刘先生承包B公司承接的7#、8#工程楼，项目工程实行独立核算，自主经营，自负盈亏，税金和其他各项费用均由刘先生缴纳，即实行项目经营管理全额承包；B公司按工程总造价收取管理费，办理竣工手续时，所有费用结清。
2011年4月14日，刘先生向A公司提交据实决算工程书，该决算书显示每平米造价657.86元，2011年6月18日，A公司认为应当按照合同约定的价款进行决算，因双方对结算的价款异议，刘先生拒不提供竣工材料，导致双方发生争议。
2014年7月17日，刘先生以实际施工人身份向法院起诉请求A公司支付工程款1906751元及逾期利息。
二、法院裁判
一审法院判决A公司支付工程款1869563元及逾期利息，后A公司不服上诉至中级法院，被驳回上诉维持原判，后A公司向省高院申请再审，省高院再审判决A公司支付工程款913835元及逾期利息。
三、裁判理由
洛阳房产建筑律师｜河南蓝锐律师事务所郭世斌律师答疑解惑：
一审、二审法院裁判理由：第一、关于合同的效力；一审法院认定刘先生借用B公司资质与A公司签订建设工程合同，A公司是明知的，合同违反法律的强制性规定，应认定为无效合同，双方应当按照实际的施工量进行结算。第二、关于工程款结算；根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第16条规定：发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为被认可。发承包方在合同中对上述事项没有明确约定的，可认为其约定期限均为28日。2011年4月14日，刘先生将工程决算书提交A公司，A公司未在合理的28日内提出异议，可视为A公司认可决算文件。
再审法院裁判理由：第一、关于合同效力；刘先生未提供证据证明系借用B公司资质与A公司签订建设工程合同，合同系A公司和B公司真实意思表示，应为有效合同。第二、关于工程款结算；根据《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价鉴定的，不予支持。A公司和B公司明确约定按照499元/平方米结算工程款，刘先生自行对工程决算缺乏合同依据，且未经对方当事人认可。
四、律师点评
洛阳房产建筑律师｜河南蓝锐律师事务所郭世斌律师答疑解惑：
本律师认为本案争议焦点刘先生借用资质承包工程还是B公司承接工程后违法转包给刘先生？
本律师赞同一审、二审的审理观点；认为从刘先生以B公司项目经理身份与A公司签订建设工程合同和刘先生实际承建工程各种表现行为，包括庭审提供的其与B公司签订内部承包协议，B公司提供的证明刘先生实际承建该工程，足可以认定刘先生系借用B公司资质与A公司签订建设工程合同，应为无效合同。
声明：
本文河南蓝锐律师事务所原创，责编｜郭世斌，仅供大家学习和交流，若来源标注错误或侵犯到你的权利，烦请告知，我们将立即删除。