挖掘机租赁合同标准版电子版,挖掘机租赁合同电子版免费

法律普法百科 编辑:施桐

挖掘机租赁合同标准版电子版,挖掘机租赁合同电子版免费

大家好,由投稿人施桐来为大家解答挖掘机租赁合同标准版电子版,挖掘机租赁合同电子版免费这个热门资讯。挖掘机租赁合同标准版电子版,挖掘机租赁合同电子版免费很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

挖掘机租赁合同模板免费

挖掘机租赁施工合同

承租方(以下简称甲方):

出租方(以下简称乙方):

***************工程需要现将该工程机械施工任务委托给乙方,根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规及相关标准的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,双方就相关事项签订以下合同内容:

一、施工地点及内容

1、本设备施工地点:

二、机械施工单价金额

1、大挖机单价为*** 元/小时。该单价包含乙方维护保养费,相关税费,操作人员薪酬。

2、小挖机单价为*** 元/小时。该单价包含乙方维护保养费,相关税费,操作人员薪酬。

三、施工设备使用期限及租金结算方式:

1、施工期满,甲方为乙方办理结算手续。

2、乙方需向甲方提供免税增值税普通发票,合同签定后,转帐付款,乙方应提供足额增值税票,以实际结算清单为准。

四、施工设备进出场

1、进、出场费:设备进、出场均由乙方负责运输,并承担相关费用。

2、乙方负责设备进场、及运输过程的安全,承担一切可能发生的风险及安全事故责任和损失。

五、甲方的义务:

1、甲方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,如因甲方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由甲方赔偿。

2、甲方不得强迫操作手违章或超负荷作业。

3、在设备到达甲方工地直到设备撤离甲方工地期间,甲方应赔偿非乙方原因而造成的第三方的损失及由此而造成的乙方设备停机损失(如乙方设备被第三方扣押、被第三方阻止撤场等),甲方仍应按合同约定支付停机期间的租金。

4、设备退场时甲方做好协调、协助工作,确保设备安全、及时退场。如因甲方原因使乙方设备不能按时、及时退场的由甲方负责赔偿一切费用,并承担一切责任。

5、甲方负责协调因噪音、污染引起的环保问题的协调与处理,并承担责任。

6、按照合同约定支付合同款项。

7、为乙方操作人员提供食宿,并承担相关费用。

六、乙方的义务:

1、为甲方提供性能良好的设备,配备合格的操作人员。

2、设备进入甲方施工现场后,乙方操作手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度。

3、乙方操作手应按设备操作规程施工。

七、违约责任:

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经书面同意,双方不得中途变更或解除本合同。

2、因乙方提供设备故障或操作人员违规操作等原因给甲方造成损失,应赔偿相应损失。

八、争议的解决:

1、有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,则提交甲方注册地人民法院提起诉讼解决。

2、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。双方签字(盖章)后生效。

3、附乙方营业执照等相关资料。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:签字

委托代理人:签字

地 址:

地 址:

电 话:

电 话:

银行账号:

银行账号:

开户银行:

开户银行:

日 期: 年 月 日

日 期: 年 月 日

挖掘机租赁合同范本

租用挖掘机却不肯付租金

构成合同违约,按实际使用天数付费

□广西法治日报记者 黄赠荣

因工程需要,魏某租用黄某的挖掘机,但迟迟不支付租金。黄某将挖掘机收回后,向法院起诉,要求魏某支付租金6.5万元。日前,德保县人民法院依法判决魏某支付黄某租金6.5万元。

魏某是福建省平潭县人,2016年到广西德保县承包了一项矿石开采工程。因施工需要挖掘机,同年10月24日,魏某与黄某签订《挖掘机出租协议》,约定黄某将一台挖掘机租给魏某使用,租金为每月4万元。当天,黄某将挖掘机交给魏某。

然而,魏某并未按约定支付租金。黄某向魏某催款。魏某称因一时资金紧张,请求黄某宽限一段时间。过了近2个月,魏某仍分文未付,黄某便将挖掘机收回。此后,黄某多次催款,均未果,便于2017年4月向德保县法院起诉,要求魏某支付租金6.5万元。

开庭审理时,魏某经法院依法传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,法院遂依法缺席审理。

德保县法院审理后认为,黄某与魏某签订的《挖掘机出租协议》合法有效。协议签订后,魏某使用黄某的挖掘机共49天,按协议应支付租金6.5万元,但魏某未支付,构成违约。黄某已收回挖掘机,合同已依法解除。黄某要求魏某支付租金6.5万元,有事实和法律依据,依法应予支持。法院遂作出前述判决。

法理评析

根据我国合同法第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第227条规定,承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的,出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的,出租人可以解除合同。魏某与黄某签订《挖掘机出租协议》,租用黄某的挖掘机,双方构成租赁合同关系,应按约定履行各自的义务。黄某已依约交付挖掘机,魏某未按约定支付租金,构成合同违约。因此,黄某有权解除协议并要求魏某按实际使用天数支付相应的租金。

挖掘机租赁合同免费下载

近日,岚皋县市民陈先生向华商报-二三里资讯反映称自己在2022年挖掘机被租用到安岚高速交溪沟大桥施工,干了10个月的活截止到现在仍有部分工资未结算,多次找施工方、项目部一直得不到解决。

11月13日,华商报记者来到岚皋县见到陈先生,通过陈先生提供相关合同及资料显示,在2022年11月13日,吴某(陕⻄裕冠建设工程有限公司施工现场负责人)与陈先生签订一份关于《中铁十二局集团有限公司安岚高速AL-C13合同段项目-挖掘机租赁合同》,租赁费用为月租金28000元。

据陈先生介绍,自2022年 1 1 月 1 3 日 至2023 年9 月17 日,自己挖掘机被吴某租赁到交溪沟大桥施工,退场时双方对租赁费进行了结算,除已支付租赁费外吴某还应向自己支付230670 元。结算后,中铁十二局集团有限公司安岚高AL-C13合同段项目经理部和陕⻄裕 冠建设工程有限公司分5次向自己及司机支付43000元,下欠187670元未支付。2023年10 月17日,经岚皋县四季镇司法所、派出所、高速公路协调办调解,吴某承诺欠款于2023 年11月前支付一半,2023年12月前付清。2023 年11 月1 日,经岚皋县劳动监察大队协调,自己应付司机工资68033元由中铁十二局集团有限公司代付,扣减后吴某仍下欠自己租赁费 119637 元。

“后来吴某一直未给,我就起诉对方了,后法院也调解让吴某对我租赁费用分期5次支付116000元,应该在2024年8月20日前付清,结果到最后对方一直未付,申请强制执行被告知其个人账户下没有资金。”陈先生无奈地说道,后来也尝试联系对方了,但是对方称十二局未将工程款支付给他,导致他也没钱支付给我。后来也尝试找中铁十二局集团有限公司,对方称和谁签合同找谁,租赁费用之后也就不了了之。

陈先生告诉记者,和其一起干活的有10余人,挖土方、钢筋工、小工等一起欠的有140万左右至今未结。

项目部到底有没有将工程款项结清?结给谁了?就此事,记者通过陈先生提供联系方式尝试联系吴某及陕⻄裕冠建设工程有限公司相关负责人王某了解相关情况,对方电话一直处于停机、关机状态。

对此记者又联系到中铁十二局,通过多方最终联系到安岚高速AL-C13合同段项目经理部负责人李先生,李先生告诉记者关于陕⻄裕冠建设工程有限公司的合同目前已执行完毕,相关工程款项也已结算,包含陈先生的挖机租赁费用。

“吴某作为陕⻄裕冠建设工程有限公司施工现场负责人,其与陈先生之间签订的租赁合同我们对此并不知道。”李先生继续说道,对于陈先生反映的租赁费用拖欠等问题,接下来十二局将联系陕⻄裕冠建设工程有限公司和吴某尽快将此事处理好。

针对此事进展,华商报二三里资讯将会持续关注。

华商报记者陈永辉编辑 李晨 张鑫

简单的挖掘机租赁合同

  近日,临夏县人民法院成功调解了一起挖掘机租赁合同纠纷案,有效化解了双方当事人的矛盾,促成案结事了人和。

  2023年7月份,原、被告协商一致,约定原告将挖机租赁给被告用于石料开采,并约定了工作时间和费用标准。完工后,经结算,租赁费共计106850元,被告出具了欠条一份,承诺于2024年6月15日前付清。到期后,被告以各种理由拒绝还款。原告无奈之下,诉至法院。

  案件受理后,办案人员积极联系双方当事人进行调解,耐心做原、被告双方当事人的思想工作,摆事实、讲道理,最终,双方达成一致意见。

  至此,该案得到圆满化解,双方当事人握手言和,原告向办案人员送锦旗表示感谢。

(临夏县委政法委 供稿)

本文到此结束,希望本文挖掘机租赁合同标准版电子版,挖掘机租赁合同电子版免费对您有所帮助,欢迎收藏本网站。

也许您对下面的内容还感兴趣: