鱼塘承包合同书样本，钢结构承包合同书样本
大家好，由投稿人谈熙艺来为大家解答鱼塘承包合同书样本，钢结构承包合同书样本这个热门资讯。鱼塘承包合同书样本，钢结构承包合同书样本很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
土地承包合同书样本
来源：找法网
通常情况下，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。那么工程承包协议书怎么写呢？接下来找法网小编就来为大家解答。
一、工程承包协议书怎么写
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
2、工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
3、工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
4、工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）
第二条 工程期限
1、本工程合同总工期为＿＿＿天（日历天从开工之日算起）。
2、本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。
3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
第三条 工程合同总价
1、本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿＿元。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；
（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；
（3）重大设计发生变更。
第四条 材料、设备供应
1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第＿＿办理。
2、材料、设备供应范围的划分和检验：
（1）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。
（2）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。
第五条 工程质量和检查验收
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。
3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
第六条 施工设计变更
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前＿＿天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。
第七条 双方负责事项
1、发包方
（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；
第八条 工程价款的支付与结算
1、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资的）＿＿％的预付款，计人民币＿＿＿万元。
2、发包方收到承包方工程进度月报后，必须在＿＿日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的＿＿％时，逐步按比例开始扣回预付款（或抵作工程进度款）。
第九条 违约责任与奖励规定
1、承包方的责任
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。
（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第十一条 特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第十二条 附则
其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
发包方（盖章）： 承包方（盖章）： 鉴（公）证意见
地址： 地址： 经办人
法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）： 鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
电挂： 电挂：
邮政编码： 邮政编码：
签约日期： 年 月 日
签约地点：＿＿＿＿＿
年 月 日
有效期限 至
年 月 日
，综上所述呢，我们可以了解到施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
劳务承包合同书样本
农村承包土地流转合同书
甲方：（转出方）： 村 手机：
乙方：（转入方）： 村 手机：
一、经甲乙双方自愿协商。甲方现将本户拥有的土地 垧，其中水田 垧，旱田 垧，以每垧/年水田 元，每垧/年旱田 元，合计人民币： 元。流转给乙方耕种，流转期 年，从 年 月 日起到 年 月 日止合同终止。
二、流转土地坐落、属性、面积
1、 地，在册面积 垧，非在册面积 垧。
2、 地，在册面积 垧，非在册面积 垧。
3、 地，在册面积 垧，非在册面积 垧。
4、 地，在册面积 垧，非在册面积 垧。
三、合同期内，国家给予合法土地粮食种植补贴归 所有，村上报补贴面积以合同规定面积为准。
四、本合同自甲乙双方法人签字后生效，合同期双方应共同履行合同中的规定，如有违约责任自负。
五、此合同一式三份，甲乙双方、村委会各持一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
村委会盖章 法人代表：
年 月 日
门窗工程承包合同书样本
承包合同书
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方将位于义安南路58号的凤凰宾馆及房屋现有设施、设备承包给乙方使用，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
一、房屋的面积、设施情况
1、出租房屋面积共计 平方米。
2、该房屋现有设施、设备情况说见合同附件。
该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同承包期满交还该房屋时的验收依据。
二、承包期限、用途
1、该房屋承包期 年，自 年 月 日起至 年月 日止。
2、如承包期限满后，乙方有优待承包权，按原合同继续执行。乙方向甲方承诺，承包期内仅可作为宾馆经营，不可更改经营范围，如擅自更改经营范围本合同自动终止。
3、承包期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在承包期满一个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。
4、乙方承包人与单位无任何关系，不得向乙方收取任何费用。但是甲方承诺，凤凰宾馆拆迁所得赔偿金额分50%给乙方。
5、合同期内乙方可以将宾馆进行转租。
6、乙方不承担甲方前期经营所有债权债务。
7、单位及甲方无权要求安排就业人员。
三、租金及支付方式
1、该房屋从合同签订年租金为季度支付，每季度租金为 元（人民币大写 ）必须提前一个月支付。
2、甲乙双方商定承包保证金为 元（人民币大写： ），一年支付一次，分贰年付清。在承包合同期满后，若乙方无拖欠房租及其他费用时，对商铺无损坏。甲方将承包保证金全额退还给乙方（保证金不计息）。如由乙方原因造成提前终止合同，一切装修费用甲方概不承担。如乙方无法继续经营，提前三个月书面报告甲方终止合同，甲方退还保证金。
3、如宾馆证件不全，影响乙方停业，后果由甲方承担经济损失。
4、乙方需每月按时缴纳水电费，不得拖欠。
5、如宾馆原有漏水现象（二楼渗水到一楼）由甲方承担并处理。
四、承包期间的商铺修缮和装修
1、乙方不得拆除宾馆，房间内外原有设施。乙方授权甲方门店挂乙方指定宾馆名称，并附交接清单。
2、乙方应妥善使用商铺内的设施，保护房屋原结构和设备不受破坏。
3、合同期内乙方如对宾馆进行改造，需告知甲方并提供改造方案及工程预算表，甲方同意后方可动工。
4、如收到政府文件通知拆迁单位收回或拍卖需终止合同时，甲方需按以下比例赔付给乙方：
A、合同期内一年内拆迁甲方按乙方投资额90%赔付
B、合同期内二年内拆迁甲方按乙方投资额80%赔付
C、合同期内三年内拆迁甲方按乙方投资额70%赔付
D、合同期内四年内拆迁甲方按乙方投资额60%赔付
E、合同期内五年内拆迁甲方按乙方投资额50%赔付
F、合同期内如拆迁赔偿费甲、乙双方各占50%
5、承包期内，证件年审及各项维护工作甲方需协助乙方完成。
6、改造装潢费用仅限于房屋装潢，对于电器的更换不在投资范围内。
五、违约责任
1、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同，收回本房屋，保证金不予退还，并保留追究违约责任的权利；
A、擅自改变承包商铺的经营范围；
B、利用承租商铺进行非法活动，损害公共利益和甲方利益。
C、拖欠房屋租金累计15日以上。
D、不按规定时间缴纳水、电费达2个月以上并恶意拖欠供货商贷款达2个月以上。
2、甲方不得无故提前终止合同，若甲方需要提前终止合同，甲方应提前三个月以书面形式通知乙方，经双方同意方可终止合同，并赔偿乙方装修损失。
3、乙方不得无故提前终止合同，若乙方需要提前解除或终止合同，乙方应提前三个月以书面形式通知甲方，经双方同意方可终止合同。若乙方无故终止合同，甲方不退还当年的租金，并不赔偿装潢改装费用。
4、自合同订立之日起，甲方不得向乙方收取任何不明不白的费用。
六、免责条款
如有不可抗力原因导致房屋损毁，造成甲、乙双方损失双方互不承担赔偿责任；如因此而终止合同，租金按实际使用时间结算，多退少补，甲方退还乙方全额保证金。
甲乙双方保持平等互利的原则，愿双方保证诚信合作愉快！
甲方签字：
身份证号：
联系电话：
乙方签字：
身份证号：
联系电话：
日 期：
木工单项承包合同书样本
来源：找法网
建筑工程在建设前需要给专业的施工建设团队承包，在正式施工前，发包方和承包方需要签订建筑承包合同，在建筑承包合同中需要明确双方的各项权利和义务，那么，建筑承包合同怎么写呢？
一、建筑承包合同怎么写呢工程承包合同因为案涉工程比较复杂或者专业性较高，因此在签订工程承包合同时，为了维护自己的合法权益，应该聘请专业的法律工作者，对承包合同的所有条款进行详细的研读，并就有关事项进行详细的约定，必要的时候可以聘请专业律师做全过程法律风险管理，因为专业，所以可靠。
工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的，其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期；如未使用的，应当参照约定之。以拖欠1000万工程款 以日万分之三计息，年息可达百万，的确是一笔不小的款项，可以有力弥补承包商损失。对利息支付标准和付息时间无约定或约定不明的，适用《施工合同司法解释》第17和18条。另外，滞纳金与利息的性质不同，可以另行约定欠款滞纳金。
２、及时主张权利施工管理，素有“低中标，勤签证，高索赔”之说。索赔是合同履行中，当发包人未履行合同义务或者发生错误造成损失时，承包人要求对方赔偿的请求。索赔成功后，工程款可以追加，故索赔事件发生后，承包人应当及时向工程师发出索赔通知。竣工验收后，应当及时向发包人送交完整结算资料，请求结算。欠款形成后，要在诉讼时效内主张权利，以防丧失胜诉权。
３、解除合同发包人具有三种情形之一致使无法施工的，承包人经催告后可以解除合同：未按约定支付工程价款的；提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；不履行合同约定的协助义务的。当发包人屡屡失信时，双方已不具备合作基础，承包人应当果断解除合同。承包人解除合同源于发包人严重违约行为，故可依据《合同法》97、107、113条和《施工合同司法解释》第10条，要求发包人支付工程款、违约金，赔偿损失（包括直接损失和可得利益）。
４、理性运用《合同法》发包人未按照约定支付价款的，承包人经催告后，可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
三、建设承包合同纠纷管辖法院是哪个农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。建设工程施工合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。
因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。”该规定明确了建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，明确以不动产所在地即建设工程所在地法院为管辖法院。
以上是关于建筑承包合同怎么写呢的相关内容，在写建筑合同时，因为会涉及到很多的专业术语、所涉及到的项目也很多，所以建议可以请律师帮忙代写，这样会更有利于保护自己合法权益。
本文到此结束，希望本文鱼塘承包合同书样本，钢结构承包合同书样本对您有所帮助，欢迎收藏本网站。