专业分包合同范本2017,专业分包合同范本填写

专业分包合同范本2017，专业分包合同范本填写

大家好，由投稿人齐子峰来为大家解答专业分包合同范本2017，专业分包合同范本填写这个热门资讯。专业分包合同范本2017，专业分包合同范本填写很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

专业分包合同范本最新版

来源：找法网

在一些的工程劳务分包过程当中，签订一份正规的工程劳务分包合同的非常重要的，可是要如何去进行合同的书写呢。所以下面是找法网小编为大家介绍关于2019最新工程劳务分包合同范本的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题，当然也大家可以咨询找法网。

一、2019最新工程劳务分包合同范本

承包人:

代理人:

联系地址:

劳务分包人:

代理人:

联系地址:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:

一、总包工程概况

1、总包工程名称:

2、总包工程地点:

3、总包工程立项及批准文号:

二、劳务分包作业范围

(一)分包合同范围:_________________________________________________;

(二)劳务分包作业范围及内容:

1、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。

2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

三、劳务分包作业期限

1、计划开始日期:______年___月___日;

2、计划完工日期:______年___月___日;

3、作业总日历天数为:______天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。

四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合_______标准,并符合承包合同有关质量的约定。

五、劳务分包合同价格

签约合同价为:_______元(人民币),大写:_____________________________元。

风险提示:劳务分包人资质

必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。

承包方一旦没有严格审核分包人资质,将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的,造成合同无效情形,甚至给承包单位造成额外损失。

六、劳务分包人资质

1、资质证书编号:_________________________________;

2、资质专业及等级:_______________________________。

七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________,职务:_____________,工程建造师(项目经理)证书号_____________。身份证号码:__________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。

2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________,职务:_____________,岗位证书号:_____________

,身份证号码:_________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。

风险提示:劳动力管理员职责

劳务分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动,期间涉及到的劳动关系也需要专业的人员负责管理,以免分包单位面临劳动纠纷的风险:

1、发包人劳动力管理员的主要职责为监督劳务承包人的《劳动合同》签订情况、要求劳务承包人劳动力管理员提交全部劳务作业人员的《劳动合同》原件用以备案;要求劳务承包人劳动力管理员每月提时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》、《考勤表》。

2、承包人劳动管理员的主要职责为:负责《劳动合同》的签订与备案;严格记录考勤并按时进行工资结算,每月按时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》和《考勤表》。

无论是发包方还是承包方,应当避免触犯劳动法律关系造成不必要损失;建议在订立合同的时候,将合同交由专业的律师处理,律师能依据具体情况定制有效的解决方案。

3、发包人现场劳动力管理员_____________,上岗证号_____________,职责为_____________;承包人现场劳动力管理员__________________________,上岗证号_____________,职责为_____________。

4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________,身份证号码:__________________________,职务:_____________,联系电话:_____________,工程所在地住址:_________________________,家庭住址:_________________________。

八、承包方义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

4、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

九、劳务分包方义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险,并支付费用;

7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令;

8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

十、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格执行有关安全文明生产管理规定,负责对现场施工作业人员进行安全教育,负责现场施工的安全管理,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险,支付保险费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险,并支付保险费用;施工现场内需用的安全防护用品,由乙方提供使用计划,甲方负责按使用计划及时组织供应。

3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

十一、劳务报酬

1、本工程采用固定劳务报酬,共计¥______________元,大写人民币_________________________元整。

2、劳务报酬的支付:甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

3、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。

4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,概与甲方无关。

十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1、中标通知书(如果有);

2、投标函及其附录(如果有);

3、专用合同条款及其附件;

4、通用合同条款;

5、技术标准和要求;

6、图纸;

7、已标价工作量清单或预算书(如果有);

8、其他合同文件。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

十三、承诺

1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十四、争议

发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第____种方式解决争议:

1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;

2、向_____________所在地人民法院起诉。

十四、附则

1、合同订立时间:______年___月___日,订立地点:________________________________。

2、本合同自______年___月___日生效。

3、本合同一式____份,具有同等法律效力,承包人执____份,劳务分包人执____份。

承包人:(公章)

法定代表人或者委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地址:

联系电话:

开户银行:

账号:

劳务分包人:(公章)

法定代表人或者委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地址:

联系电话:

开户银行:

账号:

专业分包合同范本下载

桩基专业分包合同

工程名称：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订日期：2022年3月9日

桩基专业分包合同

第一部分 协议书

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，明确双方的责任、权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：（桩基部分）

2、工程地点：

3、建筑面积：

4、结构形式：

二、合同工期

1、本分包工程工期：90日历天，开工日期2022年4月28日，具体从最后一栋桩基开工时间为准，计划竣工日期2022年7月28日。

2、以上工期已综合考虑了国家法定节日假期、冬夏雨季施工及交叉施工等不利因素。

三、承包范围和承包方式

1、承包范围：项目总包合同、施工图纸、设计变更、签证、完成人工挖孔桩工程所有内容，包括不仅限于工程施工、组织相关部门验收、移交。

2、承包方式：包工包料、含现场临时道路畅通，含桩成孔、含钎探、放炮、钢筋笼制作与安装、桩芯砼浇筑、破桩头、材料检测、资料整理、包机具、包安全文明、包质量、包进度、包检测、包验收。

四、合同价款、支付方式、结算方式

1、合同总价:暂定总价(含税)大写壹仟零叁万贰仟元整，小写：10032000.00元，其中增值税税金大写：壹佰壹拾壹万肆仟陆佰陆拾陆元整，小写：￥1114666.00元，适用税率9%，若遇国家税务政策变化，则根据政策执行日期起，以国家政策公布的适用税率调整综合单价中增值税额部分。

2、合同价款形式:本工程采用第 种合同价款形式。

（1）固定总价包干，合同总价包含为完成本工程图纸、清单中的全部内容及为实现本工程所需做的所有直接和间接工作的费用，结算时不再调整。本工程合同总价包含人工费、材料费、机械费、检测费、管理费、利润、税金等费用。

（2）固定费用综合单价包干，具体以报价清单为依据。最终数量以三方签证的桩长计算为准。

报价清单

合同固定全费用综合单价包括但不限于完成本合同承包范围内所有工作内容所需的人工费、材料费、机械费、基层找平、赶工措施费、支架搭拆及使用费、夜间及节假日施工增加费、场外租地及交通费、二次搬运费、管理费、保险费、利润、不可预见费、安全文明施工措施费、成品保护费、垃圾清理费、质量技术措施费、检验试验费、窝工费、人工费调差、总包配合费、保管费、搬运费、管理费、税金、利润以及按国家及地方政府规定由乙方缴纳的费用及施工期间任何政策性调整等费用。未单独列项的工作内容已包含在固定全费用综合单价中，另行计价：爆破、钎探按甲方签证量计算。

3、支付方式：根据建设单位付款比例，扣除相关费用后，其余均支付给乙方。

五、增值税发票开具、账户信息、注意事项

（1）发票开具:基于乙方为（þ增值税一般纳税人口增值税小规模纳税人），甲方每次向乙方付款之前，乙方需提供乙方开具的（或税务代开的）符合相关法律法规的增值税（þ专用¨普通）发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

（2）因乙方提供的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）乙方应提供增值税专用发票，甲方认证通不过时，乙方有义务重新开具可认证通过的规范的增值税专用发票。如果因为乙方认证通不过而造成甲方损失的，乙方需承担相关的赔偿责任。

2、增值税专用发票开票信息:

1）单位名称（营业执照上的全称）

2）纳税人识别号载有统一社会代码的营业执照号：

3）注册地址（企业营业执照上的注册地址）

4）联系电话：

5）开户银行：

6）银行账号：

六、质量

1、质量标准：符合国家相关标准并一次性验收合格。

2、品牌要求： 。

3、其他质量约定：合格 。

七、争议解决方式

1、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，则应在甲方所在地人民法院诉讼。

2、在履行合同过程产生争议或在争议处置过程中，如出现乙方人员冲击围攻（或封阻)甲方办公场所或对甲方工作人员进行人身攻击等干扰正常秩序的行为，乙方向甲方支付违约金5万元人民币/次，同时乙方应承担此由此造成的一切后果。

3、未尽事宜或发生合同纠纷双方应首先协商解决，协商不成，提交甲方公司所在地人民法院处理。

4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

5、项目现场实际工程量如超过合同暂定总量/总价，须与甲方另行签订书面补充协议。

八、合同份数

1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效。

九、合同附件

附件一：工程质量保修书

附件二：乙方法人身份证明、营业执照、资质证书、安全生产许可证

钢结构专业分包合同范本

在实践中，建筑工程事关人民群众的安全，千万不能马虎。且建筑工程涉及到的法律关系较多，合同一定要万无一失。如果私人之间要签订私人承包工程合同的，那么私人承包工程合同范本要怎么书写呢？阅读完以下找法网小编为您整理的内容，一定会对您有所帮助的。

　　一、私人承包工程合同范本

　　建筑户主：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工，为了明确工程内容及双方的责任，本着互相协作、紧密配合，分工负责的原则，特商定如下条款，共同遵守。

　　一、内容

　　（一）工程名称：私人住宅

　　（二）建筑面积：约1600平方米（按水平投影面积计算）。

　　（三）工程造价：约万元，经双方协商，每平方米造价（工钱）按人民币计算，工程全部完工后按水平投影面积计算，此工程总造价（工钱）乙方不包开发票。夹层按1/3层计算，窗飘板按上下计算，基础按一层计算。

　　（四）结构形式：框架结构。外墙前左贴砖（纸皮砖），后右水泥油抹光，内墙和天花板批档打粗。天面水泥油光面。铺地板及脚线、厨房、厕所贴瓷片到顶。捣制基础、楼面时，甲方需提供混凝土泵车抽浆至楼面，楼顶层的栏围墙0.9米（超出部分甲方负责）。

　　（五）承包范围：承包按本工程包工不包料，施工图纸的全部土建工程，不包排污管、铝窗及门制造安装、不包双飞及其它涂料；不包施工期间水电费；不包水电及防雷安装；不包大理石、水磨石及水池、天面防水层；不包灶台及外墙安全网、渣焊，不包排污、化粪池等工序。

　　二、承包方式：

　　（一）乙方只包工和施工的工具（机械和模板、顶撑、手排、竹排、脚手架）。

　　（二）如果甲方任何地方需要改动，超出部分由甲方自负。如确实要改动，应与乙方协商，额外补足工程款再行施工。

　　三、施工期限：本工程于年月日开工，年月逾期后的费用。

　　四、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、甲方负责办理报建手续，领取建筑施工许可证，搞好三通，并把电、水接到施工现场，安排并解决乙方人员的住处及水电等问题。

　　2、甲方必须派人到现场监督工程质量、进度及处理图纸及其它不详尽的问题。

　　3、在施工过程中，如遇到不能抗拒的自然灾害（如台风、水灾、龙卷风、地震等）造成的损失，均甲、乙双方分别负责；甲方损失由甲方负责，乙方损失由乙方负责。

　　（二）乙方责任：

　　乙方按施工图纸及国家现行的施工规范实行施工，做好施工过程的安全措施及责任。

　　五、工程付款方式：甲方预付3万元给乙方购买板，以后每完成一砼工程付1.5万元，完成每层红砖借支1万元，完成批档每层工钱借支5千元，每个月按工程进度付给90%给乙方，其余部分竣工验收后全部付清工程款，乙方负责施工过程的安全问题。

　　六、本合同从双方签字盖章之日起生效，工程竣工交付使用，此合同自动失效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同执行本合同。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　二、签定工程承包合同时要注意什么

　　1、工程承包内容方面要尽量写详细、全面：比如主体、内外抹灰、外墙贴砖、屋顶（保温、防水等事项），假如有图纸的话，要对承包的图纸内容进行说明，以免落项造成后期费用方面的矛盾。

　　2、工程承包价格要写明，如果是包死价要写明此价格中包括的内容，不包含的内容，如果是建筑面积单价承包要说明建筑面积的计算原则。

　　3、工程工期要在合同中体现（如果有必要将奖罚条款列入合同中）

　　4、特殊说明的：例如有自行采购的材料要写进合同中

　　总之，在签定合同时要将承包内容及承包范围内的价格写清楚，当然签定合同的价格要咨询当时的市场价格了。

　　三、工程劳务承包合同纠纷如何处理

　　1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。

　　这样的合同，根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理：如果劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定，请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格，劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的，将得不到法律支持，并且，还应承担相应的损失。

　　2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。

　　这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同，那么就要按照工程分包合同的权利义务，来重新确认双方的权利义务。

　　3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。

　　这种合同将被认定为无效。工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴，或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。

专业分包合同的构成

来源：找法网

通常情况下，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。那么工程承包协议书怎么写呢？接下来找法网小编就来为大家解答。

一、工程承包协议书怎么写

发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条　工程概况

1、工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

2、工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

3、工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

4、工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

第二条　工程期限

1、本工程合同总工期为＿＿＿天（日历天从开工之日算起）。

2、本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。

3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

第三条　工程合同总价

1、本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿＿元。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

（3）重大设计发生变更。

第四条　材料、设备供应

1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方协商按附件第＿＿办理。

2、材料、设备供应范围的划分和检验：

（1）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

（2）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。

第五条　工程质量和检查验收

1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。

3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

第六条　施工设计变更

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前＿＿天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

第七条　双方负责事项

1、发包方

（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

第八条　工程价款的支付与结算

1、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资的）＿＿％的预付款，计人民币＿＿＿万元。

2、发包方收到承包方工程进度月报后，必须在＿＿日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的＿＿％时，逐步按比例开始扣回预付款（或抵作工程进度款）。

第九条　违约责任与奖励规定

1、承包方的责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

第十条　争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门时，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第十一条　特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第十二条　附则

其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

发包方（盖章）：　承包方（盖章）：　鉴（公）证意见

地址：　地址：　经办人

法定代表人（签名）：　法定代表人（签名）：　鉴（公）证机关（章）

委托代理人（签名）：　委托代理人（签名）：

开户银行：　开户银行：

帐号：　帐号：

电话：　电话：

电挂：　电挂：

邮政编码：　邮政编码：

签约日期：　年　月　日

签约地点：＿＿＿＿＿

年　月　日

有效期限　至

年　月　日

，综上所述呢，我们可以了解到施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

本文到此结束，希望本文专业分包合同范本2017，专业分包合同范本填写对您有所帮助，欢迎收藏本网站。